建设工程施工合同纠纷 （2019）辽03民初69号

依法成立的合同，受法律保护。2018年8月1日，原告上海五建与被告鞍山万峰签订《建设工程施工合同》；2019年7月3日，原、被告双方又签订《退场协议》，终止了双方签订的《建设工程施工合同》，该《退场协议》确认双方工程结算审核总金额为2936万元，对土建、安装、现场临设已完工程量工程款1650万元达成一致，鞍山万峰已支付上海五建工程款6,374,227元。因原、被告双方对幕墙工程结算金额未达成一致，故《退场协议》约定了双方工程结算款支付的进度及逾期支付的违约金；2019年10月16日，原、被告双方又签订《—补充协议》，协议约定被告鞍山万峰共应支付原告上海五建材料费用30万元。原、被告双方签订的《建设工程施工合同》、《退场协议》及《—补充协议》是双方当事人真实意思表示且不违反相关法律和行政法规强制性规定，合法有效。原、被告双方均应依约履行各自的义务。结合各方诉辩意见，本案的争议焦点为：一、被告鞍山万峰是否应向原告上海五建支付工程款16,274,848元，是否应以16,274,848元为基数支付工程款的逾期违约金；二、鞍山万峰是否应向上海五建支付幕墙工程停工损失3,221,363元及支付钢管

依法成立的合同，受法律保护。2018年8月1日，原告上海五建与被告鞍山万峰签订《建设工程施工合同》；2019年7月3日，原、被告双方又签订《退场协议》，终止了双方签订的《建设工程施工合同》，该《退场协议》确认双方工程结算审核总金额为2936万元，对土建、安装、现场临设已完工程量工程款1650万元达成一致，鞍山万峰已支付上海五建工程款6,374,227元。因原、被告双方对幕墙工程结算金额未达成一致，故《退场协议》约定了双方工程结算款支付的进度及逾期支付的违约金；2019年10月16日，原、被告双方又签订《—补充协议》，协议约定被告鞍山万峰共应支付原告上海五建材料费用30万元。原、被告双方签订的《

辽宁省鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽03民初69号原告：上海建工五建集团有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区福山路33号5楼B座。法定代表人：刘巽全，该公司董事长。委托诉讼代理人：李晓琳，北京大成（沈阳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：邱富民，北京瑞赫特律师事务所律师。被告：鞍山万峰上海城置业有限公司，住所地辽宁省鞍山市铁东区博格园小区。法定代表人：樊智君，该公司董事长。……