建设工程施工合同纠纷 （2019）川1602民初1214号
裁判要旨
本案争议的焦点：一、原、被告签订的《广安市广安区七一水库改扩建及渠系配套工程合同协议书》是否应解除；二、合同履行过程中被告是否存在违约；三、违约金是否过诉讼时效；四、原告主张的损失、管理费、违约金如何认定；五、被告是否应提供建筑行业普通发票。 一、原、被告签订的《广安市广安区七一水库改扩建及渠系配套工程合同协议书》是否应解除。 原告与被告签订《广安市广安区七一水库改扩建及渠系配套工程合同协议书》，是双方真实意思，不违反法律法规强制性规定，合同合法有效，双方应按约履行。 《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款“当事人协商一致，可以解除合同。” 本案原告提出解除合同，被告表示同意，因此解除合同双方达成一致意见，且不规避法律法规，故本院确认解除原、被告签订的《广安市广安区七一水库改扩建及渠系配套工程合同协议书》。 二、合同履行过程中被告是否存在违约。 合同约定涉案工程工期660天，应于2014年6月完工，因工程变更，从原告出具文件确认被告应于2018年12月底全面完工来看，工期已相应顺延，被告应按期履行。 审理查明被告在施工中拖欠民工工资、无故停工并撤离等，工程处于停滞状态，经原告
摘要
广安市广安区七一水库管理处与广东顺浚工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省广安市广安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1602民初1214号 原告：广安市广安区七一水库管理处，住所地四川省广安市广安区郑山乡民集村。 法定代表人：张晓华，副主任。 委托诉讼代理人：杨雪梅，四川瀛络律师事务所律师。 被告：广东顺浚工程有限公司，住所地广州市增城区新塘镇港口大道312号新利综合楼二层商场204号。 法定代表人：朱红久，董事长。 委托诉讼代理人：杨彬，……