承揽合同纠纷 （2018）川01民终1336号

双方签订的《家具安装承包合同》系当事人双方的真实意思表示，且未违反有关法律法规的强制性或限制性规定，合同合法有效，对当事人双方具有法律约束力。关于本案合同应否解除的问题。在本案诉争的家具安装工程已竣工并交付使用的情况下，金日红公司主张解除安装合同，且黄海也同意，该主张符合法律规定，一审法院予以支持，双方的《家具安装承包合同》于金日红公司起诉之日即2017年9月7日解除。关于黄海是否违约，是否应赔偿金日红公司损失166260元的问题。依照双方合同付款方式之约定，金日红公司应每10天按现场安装进度支付黄海工程进度款60%，安装至全部结束支付至80%。但从本案查明的案件事实来看，黄海在合同履行期间仅在2015年6月4日至7月24日分四次从金日红公司处借支过生活费和工资，但没有从金日红公司处领到过合同约定的工程进度款。另外，蒲江县人力资源和社会保障局调查于7月30日作出的《关于蒲江县委县政府领导接访批示但办理的回复》，也进一步印证了工人停工投诉是因为双方的工程量未结算，金日红公司未及时支付黄海安装费，导致黄海无力支付工人工资所致。故本案安装合同未能得以全面履行，系因金日红公司违约在先所致，黄海

北京金日红木业有限公司、黄海承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)川01民终1336号上诉人（原审原告）：北京金日红木业有限公司，住所地：北京市通州区宋庄镇丁各庄村委会西500米。法定代表人：程宏伟，总经理。委托诉讼代理人：彭明然，四川成蒲律师事务所律师。委托诉讼代理人：秦勇，四川成蒲律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：黄海，男，1963年8月8日出生，汉族，住广东省阳春市。北京金日红木业有限公司（以下简称……