建设工程施工合同纠纷 （2017）苏11民终347号

镇江安装公司、中航天公司就相关工程的建设施工签订了协议书，该协议书是双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，应认定合法有效。该协议书对双方当事人均具有约束力。中航天公司与总工程项目的实际施工单位镇江四建公司核算涉案工程的价格是2574283.48元，此价款低于双方约定的价款260万元，一审法院对镇江安装公司主张按照2574283.48元计算工程价款的意见予以采信。镇江安装公司承建的工程由供电部门验收合格，并通电实际投入使用，法院确认涉案工程在2013年2月8日竣工验收合格。按照合同约定，中航天公司应在2013年2月8日前支付价款至合同总价款的95%，即2445569.31元，剩余价款128714.17应在2015年2月7日前付清。现中航天公司仅支付了价款1737936.22元，一审法院对镇江安装公司要求中航天公司支付剩余价款836347.26元的诉讼请求予以支持。双方在协议书中并未约定逾期付款的违约责任或逾期付款的利息计算方式，但中航天公司应按照约定的付款期限支付价款，故一审法院对镇江安装公司主张中航天公司应按照中国人民银行同期同档贷款利率的1.5倍支付自应付款时间至实际给付之日

镇江安装公司、中航天公司就相关工程的建设施工签订了协议书，该协议书是双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，应认定合法有效。该协议书对双方当事人均具有约束力。中航天公司与总工程项目的实际施工单位镇江四建公司核算涉案工程的价格是2574283.48元，此价款低于双方约定的价款260万元，一审法院对镇江安装公司主张按照2574283.48元计算工程价款的意见予以采信。镇江安装公司承建的工程由供电部门验收合格，并通电实际投入使用，法院确认涉案工程在2013年2月8日竣工验收合格。按照合同约定，中航天公司应在2013年2月8日前支付价款至合同总价款的95%，即2445569.31元，剩余价款12

江苏省镇江市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏11民终347号上诉人（原审被告）：中航天建设工程有限公司，住所地北京市丰台区看丹路4号院甲6号。法定代表人：李扣春，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘坤，系该公司员工。被上诉人（原审原告）：江苏镇江安装集团有限公司，住所地镇江市正东路19号。法定代表人：叶小松，该公司董事长。委托诉讼代理人：殷秋涛，江苏瀛镇律师事务所律师。委托诉讼代理人：仇昊……