房屋买卖合同纠纷 （2019）赣0781民初3183号

被告对第1、2、3、4组证据真实性、合法性、关联性无异议，本院予以确认；对第5证据的真实性、合法性、关联性本院予以认定，对其证明对象本院将结合其他证据予以综合认定。 被告提交了如下证据：1.赣兴公司营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件各一份，证明赣兴公司基本信息；2.《赣州市商品房买卖合同》复印件一份，证明非因出卖人原因导致可以延期；3.江西省高级人民法院（2017）赣民一初第20-1号民事判决书复印件一份，证明延期交房是政府原因造成的；4.《和解协议书》、江西省高级人民法院（2016）赣执14号执行裁定书各一份，证明延期交房是政府原因造成的；5.《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》复印件各一份，证明因政府原因导致无法组织验收；6.《国滨·中央城设计方案》《下周屋棚户区改造交付土地现状图》各一份，证明因政府原因导致无法竣工验收；7.瑞金市人民政府办公室关于推进象湖镇上坪村下周屋周边棚户区改造B地块用地红线复函、瑞金市人民政府办公室关于推进象湖镇上坪村下周屋周边棚户区改造B地块（赣兴公司）调整用地国有建设用地使用权等

许丽英与瑞金市赣兴房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一审民事判决书

江西省瑞金市人民法院民 事 判 决 书（2019）赣0781民初3183号原告：许丽英，女。 委托诉讼代理人：钟晓荣，江西南芳（南康）律师事务所律师，特别授权代理。 被告：瑞金市赣兴房地产开发有限公司，住所地为瑞金市金都大道东延南侧（和园对面），统一社会信用代码为9136078158401590XR。 法定代表人：郭德惠，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：钟小茂，江西赣瑞律师事务所律师，特别授权代……