建设工程施工合同纠纷 （2016）皖11民终217号

世宏公司主张由于兴隆公司搭建的世宏·南泊湾1#楼脚手架不合格，导致其工期延期15个月（从2011年11月17日计算至2013年4月17日），要求兴隆公司赔偿其工程延期损失。世宏公司申请的证人张某系世宏公司员工，其陈述因兴隆公司搭建的脚手架不合格导致世宏公司停工一年左右时间，但同时也陈述安全部门来检查的时候，世宏公司就不施工，等检查完走了，世宏公司再继续施工，一直到世宏公司将1#楼施工完兴隆公司的脚手架还没有整改好。合肥市瑶海区人民法院（2014）瑶民一初字第01935号民事判决书中查明的事实来看，2011年11月2日在定远县建筑管理质量监督站下发整改通知书的内容中载明施工单位拒不整改，强行施工。综上，世宏公司自建世宏·南泊湾1#楼工程，其作为发包人和施工人，未举证证明世宏·南泊湾1#楼工程的施工工期，也不能举证因兴隆公司搭建的脚手架不合格要求兴隆公司整改，导致其延期施工及损失的证明材料，且合肥市瑶海区人民法院（2014）瑶民一初字第01935号民事判决书也综合考虑了兴隆公司对1#楼脚手架施工质量不合格导致安全隐患，是有关部门责令1#楼停工整改，进而造成工程延期和脚手架超期使用的原因之一

世宏公司主张由于兴隆公司搭建的世宏·南泊湾1#楼脚手架不合格，导致其工期延期15个月（从2011年11月17日计算至2013年4月17日），要求兴隆公司赔偿其工程延期损失。世宏公司申请的证人张某系世宏公司员工，其陈述因兴隆公司搭建的脚手架不合格导致世宏公司停工一年左右时间，但同时也陈述安全部门来检查的时候，世宏公司就不施工，等检查完走了，世宏公司再继续施工，一直到世宏公司将1#楼施工完兴隆公司的脚手架还没有整改好。合肥市瑶海区人民法院（2014）瑶民一初字第01935号民事判决书中查明的事实来看，2011年11月2日在定远县建筑管理质量监督站下发整改通知书的内容中载明施工单位拒不整改，强行施工

安徽省滁州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）皖11民终217号上诉人（原审原告）：定远县世宏房地产开发有限公司，住所地安徽省定远县，组织机构代码69896832-X。法定代表人：邵世红，该公司董事长。委托代理人：梅应全，安徽华腾律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：合肥兴隆脚手架工程有限公司，住所地安徽省合肥市瑶海区，组织机构代码74305612-8。法定代表人：戈桂元，该公司董事长。委……