建设工程施工合同纠纷 （2017）鄂08民终450号

本案争议的建设工程的建筑活动应遵守《中华人民共和国建筑法》的规定，鲍道云不具备建筑施工资质和劳务分包资质，赵军作为实际施工人也没有相应资质，鲍道云与赵军之间签订的《建筑工程分包合同书》违反法律规定，为无效合同。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”和第十四条“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”的规定，赵军实际施工的该建设工程至本案判决时虽竣工验收手续未办理完毕，但已投入使用，视为已验收合格，赵军有权向鲍道云主张支付工程价款。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。鉴于赵军与鲍道云对双方之间施工合同的工程价款存在争议，特别是双方对于赵军施工的工程量存在争议，且本案所涉工程前后经过包括赵军在内的多人施工，赵军又不能提供证据证明自己的施工量，故对于工程量、工程价款宜通过司法鉴定确认。赵军作为实际施工人及诉讼权利的主张者，应当提交鉴定所必需的施工合同、

本案争议的建设工程的建筑活动应遵守《中华人民共和国建筑法》的规定，鲍道云不具备建筑施工资质和劳务分包资质，赵军作为实际施工人也没有相应资质，鲍道云与赵军之间签订的《建筑工程分包合同书》违反法律规定，为无效合同。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”和第十四条“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”的规定，赵军实际施工的该建设工程至本案判决时虽竣工验收手续未

湖北省荆门市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂08民终450号上诉人（原审原告）：赵军，男，1972年8月15日出生，汉族，住湖北省荆门市掇刀区。委托诉讼代理人：贺安邦，男，1972年12月15日出生，汉族，住湖北省荆门市东宝区（由荆门市掇刀区麻城镇五丰桥社区居民委员会推荐）。被上诉人（原审被告）：鲍道云，男，1967年12月28日出生，汉族，住湖北省荆门市东宝区。委托诉讼代理人：何大林……