建设工程施工合同纠纷 （2019）黑08民终807号

借用资质承揽工程，是指没有取得施工资质的单位或个人借用有施工资质的企业名义承揽工程，或施工资质等级较低的施工企业以施工资质等级较高的企业名义承揽工程，并向出借资质的企业缴纳一定比例的管理费的行为。本案中，张长虹借用一建公司名义与浚裕公司就浚裕公司厂房、办公楼等工程项目签订了三份建设工程施工合同，并在案涉工程施工过程中自行组织施工人员、自筹建设资金、自享工程收益、个人负担债权债务等行为，故可以认定张长虹为实际施工人。因张长虹没有施工资质，其借用具有施工资质的一建公司名义与浚裕公司订立的建设工程施工合同无效。关于张长虹施工的工程项目是否全部完工问题，本院认为，通过被告举示的限期完工通知、解除合同通知、施工现场照片等证据，以及证人白某、梁某和等人的证言，可以认定由张长虹施工的工程未能全部完工，浚裕公司以施工现场张贴通知的形式要求张长虹按期完成工程，以书面通知等形式与一建公司解除合同，张长虹并未提出异议，其在工程尚未竣工验收，也未与浚裕公司结算的前提下，擅自停工撤离施工场地，故对张长虹主张未完工程的施工款，本院不予支持，关于未完工程总量及工程款问题，本院认为，张长虹签订施工合同的工程总造价14

借用资质承揽工程，是指没有取得施工资质的单位或个人借用有施工资质的企业名义承揽工程，或施工资质等级较低的施工企业以施工资质等级较高的企业名义承揽工程，并向出借资质的企业缴纳一定比例的管理费的行为。本案中，张长虹借用一建公司名义与浚裕公司就浚裕公司厂房、办公楼等工程项目签订了三份建设工程施工合同，并在案涉工程施工过程中自行组织施工人员、自筹建设资金、自享工程收益、个人负担债权债务等行为，故可以认定张长虹为实际施工人。因张长虹没有施工资质，其借用具有施工资质的一建公司名义与浚裕公司订立的建设工程施工合同无效。关于张长虹施工的工程项目是否全部完工问题，本院认为，通过被告举示的限期完工通知、解除合同通

黑龙江省佳木斯市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黑08民终807号上诉人（原审原告）：张长虹，男，1968年10月31日出生，汉族，无职业，住佳木斯市向阳区。被上诉人（原审被告）：黑龙江浚裕农副土特产品有限公司，住所地佳木斯市郊区万新街。法定代表人：谢江洋（曾用名谢江得），该公司经理。原审第三人：佳木斯第一建筑工程有限责任公司，住所地佳木斯市前进区中山街109号。法定代表人牟国有，该公司……