建设工程施工合同纠纷 （2021）闽05民终297号

施巧松与竹园村委会于2018年1月30日签订《挡墙承包施工协议》，工程名称虎邱镇竹园村挡墙工程，工程地点虎邱镇竹园村。施巧松起诉要求竹园村委会支付拖欠的芹内溪C20片石砼挡土墙工程款1,053,783元（2341.74m³*450元/m³）及逾期付款利息48,105.45元，其依据是芹内溪C20片石砼挡土墙数量验收签到表及附件（虎邱镇竹园村芹内溪至前垵挡墙工程的路基防护工程数量表载明K2+181.16—K2+41右侧测量所得工程量为2341.74m³）。而竹园村委会与福建省亿晟路桥工程有限公司（以下简称亿晟公司）于2018年3月19日签订《建设工程施工合同协议书》，载明本标段由K0+000至K3+428.23，长3.4283km，内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、边沟排水工程及安保工程等项目。竹园村委会与监理公司签订的《建设工程委托监理》，将虎邱镇竹园村芹内溪至前垵公路改造提升工程委托监理公司监理，监理公司出具的《关于虎邱镇竹园村芹内溪至前垵公路改造提升工程监理过程说明》中，载明施工单位是亿晟公司，其中第四项“施工单位向我司发函的问题说明”

施巧松与竹园村委会于2018年1月30日签订《挡墙承包施工协议》，工程名称虎邱镇竹园村挡墙工程，工程地点虎邱镇竹园村。施巧松起诉要求竹园村委会支付拖欠的芹内溪C20片石砼挡土墙工程款1,053,783元（2341.74m³*450元/m³）及逾期付款利息48,105.45元，其依据是芹内溪C20片石砼挡土墙数量验收签到表及附件（虎邱镇竹园村芹内溪至前垵挡墙工程的路基防护工程数量表载明K2+181.16—K2+41右侧测量所得工程量为2341.74m³）。而竹园村委会与福建省亿晟路桥工程有限公司（以下简称亿晟公司）于2018年3月19日签订《建设工程施工

福建省泉州市中级人民法院 民 事 裁 定 书 (2021)闽05民终297号 上诉人（原审原告）：施巧松，女，1988年5月4日出生，汉族，住福建省安溪县。 委托诉讼代理人：杨伟良，福建瀛同律师事务所律师。 委托诉讼代理人：林丽惠，福建瀛同律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：安溪县虎邱镇竹园村民委员会，住所地福建省安溪县虎邱镇竹园村。 法定代表人：周团飞，系该村村委会主任。 委托诉讼代理人：李……