买卖合同纠纷 （2016）浙01民终5382号

双方当事人在《货物购销合同》中明确约定布罗沃公司须于合同订立后15天内向火威公司先付15%的货款作为定金，即布罗沃公司具有先行支付定金的合同义务。现布罗沃公司迟延支付定金，已构成违约，火威公司相应顺延交付货物的时间，有合同和法律依据，并无不当。布罗沃公司要求火威公司承担迟延交付货物的违约责任的上诉主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，布罗沃公司的上诉理由依据不足，本院不予采信。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4953元，由杭州布罗沃服饰有限公司负担。本判决为终审判决。审　判　长　　程雪原审　判　员　　陈　剑代理审判员　　张　蕊二〇一七年二月十三日书　记　员　　周　翔 来自：www.

双方当事人在《货物购销合同》中明确约定布罗沃公司须于合同订立后15天内向火威公司先付15%的货款作为定金，即布罗沃公司具有先行支付定金的合同义务。现布罗沃公司迟延支付定金，已构成违约，火威公司相应顺延交付货物的时间，有合同和法律依据，并无不当。布罗沃公司要求火威公司承担迟延交付货物的违约责任的上诉主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，布罗沃公司的上诉理由依据不足，本院不予采信。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4953元，由杭州布罗沃服饰有限公司负担。本判决为终审判决。审　

浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）浙01民终5382号上诉人（原审被告、反诉原告）：杭州布罗沃服饰有限公司。住所地：浙江省杭州市江干区凤起东路***号五福天星龙大厦*楼****室。法定代表人：朱迪俊，该公司董事长。委托代理人（特别授权代理）：林军，浙ＸＸ新律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉被告）：桐乡市火威服饰有限公司。住所地：浙江省桐乡市龙翔街道东升大道***幢*单元*……