装饰装修合同纠纷 （2014）佛中法民一终字第260号

关于富逸湾公司延期付款是否构成违约的问题。根据施工合同第八条8.2的约定，“乙方（威德纳利公司）在申请付款时必须提供等额且工程所在地税务机关认可的发票，否则甲方（富逸湾公司）有权拒付有关款项而不承担延期付款的违约责任……”。在合同的实际履行过程中，富逸湾公司于2012年9月12日、9月18日分别支付了工程进度款各4万元，而威德纳利公司于9月24日出具了两张与上述给付的工程款等额的发票。虽然合同约定先给付发票再付款，而本案双方未严格按照合同约定的顺序履行各自义务，但威德纳利公司出具发票的行为印证了双方确实存在每期付款都应当提供等额发票的约定。该约定与合同第八条8.1（3）关于“双方办理结算确认工程结算总价，甲方凭乙方开具的全额发票后支付工程款至工程结算总价的95%”的约定并不矛盾。结合上下文，8.1（3）应理解为工程结算后，威德纳利公司开具全额发票是指发票金额包含工程保修金部分，而富逸湾公司只需支付工程款至工程结算总价的95%，暂不需支付剩余5%的保修金。原审判决认定该条款与8.2约定相互矛盾属认定有误，本院予以纠正。根据8.2约定，富逸湾公司在威德纳利公司未开具发票的情形下可行使先履行

关于富逸湾公司延期付款是否构成违约的问题。根据施工合同第八条8.2的约定，“乙方（威德纳利公司）在申请付款时必须提供等额且工程所在地税务机关认可的发票，否则甲方（富逸湾公司）有权拒付有关款项而不承担延期付款的违约责任……”。在合同的实际履行过程中，富逸湾公司于2012年9月12日、9月18日分别支付了工程进度款各4万元，而威德纳利公司于9月24日出具了两张与上述给付的工程款等额的发票。虽然合同约定先给付发票再付款，而本案双方未严格按照合同约定的顺序履行各自义务，但威德纳利公司出具发票的行为印证了双方确实存在每期付款都应当提供等额发票的约定。该约定与合同第八条8.1（3）关于“双方办理结算确认工

广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书(2014)佛中法民一终字第260号上诉人（原审原告、反诉被告）佛山市高明富逸湾实业开发有限公司，住所地佛山市高明区。法定代表人梁赞文，董事长。委托代理人黎*贤，广东宏*律师事务所律师。委托代理人邓*琼，广东宏*律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）广州市威德纳利装饰工程有限公司，住所地广州市番禺区。法定代表人林敏健，该公司经理。委托代理人陈*扬，……