装饰装修合同纠纷 (2019)黑0281民初5277号

案号
(2019)黑0281民初5277号
法院
黑龙江省讷河市人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
黑龙江省讷河市
裁判日期
2019-12-12

裁判要旨

被告的质证观点成立,本院对该证据的真实性予以采信,对原告要证明的问题不予采信。 对被告出示的证据一、专卖店装饰、装修施工合同。 被告用以证明合同约定了工程时间。 第八条违约责任,证明被告方未支付尾款的原因是合同超期,存在赔偿。 公司定的竣工时间为6月8日。 原告对该证据的真实性无异议,但认为合同无法证明竣工时间,也无法证明赔偿金额。 因该证据本院已做认证,本院不再另述。 对被告出示的证据二,专卖店硬装验收报告。 证明施工的完毕时间是6月5日。 原告对这份证据的真实性无异议,原告代理人认为竣工日期不等于验收日期,整个工程是先竣工后验收,竣工和验收之间是有个准备期限的,所有工程竣工后不可能百分之百达到验收标准,经过整改后达到验收标准同样是验收合格。 另外,假如没有验收合格,只要被告未经验收使用,根据《建设工程施工合同司法解释一》第13条规定的建设工程未经验收,发包人擅自使用后,又以质量不符合约定为由主张权利的不予支持。 最后,原告方的工期并没有拖后,而该证据中证明内容是验收时间并不是竣工时间。 所以该份证据无法证明被告方欲证明的问题。 庭审过程中被告已自认工程的开业时间是2018年6月29

摘要

齐齐哈尔市天缘不锈钢装饰有限公司与全友家居讷河综合馆专卖店装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

黑龙江省讷河市人民法院民 事 判 决 书(2019)黑0281民初5277号原告:齐齐哈尔市天缘不锈钢装饰有限公司,住所地齐齐哈尔市建华区福金胡同(28)号。 法定代表人:戚国庆,男,该公司经理。 委托诉讼代理人:王磊,黑龙江铭昊律师事务所律师。 委托诉讼代理人:傅启坤,男,汉族,1970年5月13日出生,住江苏省金湖县,该公司员工。 被告:全友家居讷河综合馆专卖店。 住所地讷河市中心大街北200……