建设工程施工合同纠纷 （2016）闽06民终1304号

上杭鸿阳公司与不具备独立法人资格的诏安县重点小型水库除险加固项目建设，签订《福建省诏安县古关水库除险加固工程施工合同书》，是当事人真实意思表示，亦未违反法律法规的强制性规定，合法、有效。双方当事人对诏安县水利局承受项目建设合同的权利、义务没有异议。依据《中华人民共和国合同法》第九条、第八十九条的规定，诏安水利局可以作为本案讼争工程的适格主体提起诉讼。诏安水利局主张上杭鸿阳公司逾期89天完工，应支付给诏安水利局违约金89000元。经审查，上杭鸿阳公司实际逾期天数为63天，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，应承担违约责任，故上杭鸿阳公司应偿还诏安水利局违约金人民币63000元。上杭鸿阳公司主张“防浪墙贴石板材”项目由案外第三方施工，该项目施工确实对上杭鸿阳公司施工造成影响，所对应的工期63天亦应列入可顺延工期，缺乏依据，不予采信。原审依照《中华人民共和国合同法》第九条、第八十九条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条之规定，判决：一、福建省上杭鸿阳矿山工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内偿还诏安水利局违约金人民币63

上杭鸿阳公司与不具备独立法人资格的诏安县重点小型水库除险加固项目建设，签订《福建省诏安县古关水库除险加固工程施工合同书》，是当事人真实意思表示，亦未违反法律法规的强制性规定，合法、有效。双方当事人对诏安县水利局承受项目建设合同的权利、义务没有异议。依据《中华人民共和国合同法》第九条、第八十九条的规定，诏安水利局可以作为本案讼争工程的适格主体提起诉讼。诏安水利局主张上杭鸿阳公司逾期89天完工，应支付给诏安水利局违约金89000元。经审查，上杭鸿阳公司实际逾期天数为63天，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，应承担违约责任，故上杭鸿阳公司应偿还诏安水利局违约金人民币63000元。上杭鸿

福建省漳州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）闽06民终1304号上诉人（原审被告）福建省上杭鸿阳矿山工程有限公司，住所地福建省上杭县临江镇紫金大道1号紫金大厦综合楼第三层318号。组织机构代码70532775-9。法定代表人周位华，董事长。委托代理人周仰宁、王贺洋，福建九鼎律师事务所律师。被上诉人（原审原告）诏安县水利局，住所地福建省诏安县光良街水政大楼内。组织机构代码00390396-……