建设工程施工合同纠纷 （2015）牡民初字第5号

该证据可证实被告应向原告支付工程款1972775.15元，利息、运输困难增加费及柱脚预埋件费用，对该证据予以确认。证据二，合同、协议书、《合同》的补充协议。证明：1.2011年8月29日，原、被告签订合同，原告承接了被告的大海林局雪乡风景区雪乡雪具楼木结构安装工程，工程总造价为5303083.5元，原告依约为被告履行雪乡雪具楼木结构安装工程。2.2011年11月7日，原、被告签订协议书，被告同意由原告提出的柱脚预埋件螺栓修改方案，原告完成此项工作所涉及的材料费、人工费在合同结算时给予追加。3.2011年11月20日，原、被告对2011年8月29日的合同达成补充协议，双方就原合同中竣工日期条款进行调整，竣工日期2011年11月28日延期为2012年6月15日。本院认为，该组证据能够证明原告承包了被告的大海林局雪乡风景区雪乡雪具楼木结构安装工程，被告同意原告提出的柱脚预埋件螺栓修改方案，以及双方合议调整工程竣工时间的事实，本院予以确认。证据三，关于运输困难增加费的报告及追加费用明细（黑龙江增值税普通发票、吊车租赁协议、收据等）。证明：依据2011年8月29日原、被告签订的合同的第一条6项和

该证据可证实被告应向原告支付工程款1972775.15元，利息、运输困难增加费及柱脚预埋件费用，对该证据予以确认。证据二，合同、协议书、《合同》的补充协议。证明：1.2011年8月29日，原、被告签订合同，原告承接了被告的大海林局雪乡风景区雪乡雪具楼木结构安装工程，工程总造价为5303083.5元，原告依约为被告履行雪乡雪具楼木结构安装工程。2.2011年11月7日，原、被告签订协议书，被告同意由原告提出的柱脚预埋件螺栓修改方案，原告完成此项工作所涉及的材料费、人工费在合同结算时给予追加。3.2011年11月20日，原、被告对2011年8月29日的合同达成补充协议，双方就原合同中竣工日期条款进

黑龙江省牡丹江市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）牡民初字第5号原告黑龙江君诚木结构制造有限公司，住所地黑龙江省哈尔滨市。法定代表人李和臣，男，该公司经理。委托代理人邵晓艳，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。委托代理人吴宝瑞，男，1960年2月21日出生，汉族，黑龙江君诚木结构制造有限公司副经理，住所地哈尔滨市。被告牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司，住所地黑龙江省牡丹江市。法定代表人郑清……