建设工程施工合同纠纷 （2015）信中法民终字第633号

信阳金锐基建事务所出具的信金价（2014）鉴字第001号工程司法鉴定意见书，是原审依照法定程序对外委托作出的该工程总造价鉴定结论，上诉人信阳市恒信房地产开发有限公司未申请重新鉴定，该鉴定结论真实、合法、有效，原审扣除上诉人信阳市恒信房地产开发有限公司已支付的工程款，计算上诉人信阳市恒信房地产开发有限公司还应清偿下欠的工程款430290.83元，并从该工程实际交付之日按照同期银行贷款利率支付利息符合法律及司法解释的相关规定，应予支持。因上诉人信阳市恒信房地产开发有限公司违约，造成被上诉人信阳市建筑工程有限公司2010年12月1日至12月13日停工13天、2011年5月15日至2011年7月28日停工74天，共计停工87天的损失由双方及监理部门共同办理了确认手续，原审据此计算该期间管理人员工资、机械及周转材料租赁费并无不当；因上诉人信阳市恒信房地产开发有限公司的原因造成迟延接受工程期间看场人员的看护费用应当依法赔偿，原审计算符合《中华人民共和国合同法》第二百八十四条的规定。综上，原判认定案件基本事实清楚，适用法律正确，程序合法，上诉人的上诉理由不能成立，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一

信阳金锐基建事务所出具的信金价（2014）鉴字第001号工程司法鉴定意见书，是原审依照法定程序对外委托作出的该工程总造价鉴定结论，上诉人信阳市恒信房地产开发有限公司未申请重新鉴定，该鉴定结论真实、合法、有效，原审扣除上诉人信阳市恒信房地产开发有限公司已支付的工程款，计算上诉人信阳市恒信房地产开发有限公司还应清偿下欠的工程款430290.83元，并从该工程实际交付之日按照同期银行贷款利率支付利息符合法律及司法解释的相关规定，应予支持。因上诉人信阳市恒信房地产开发有限公司违约，造成被上诉人信阳市建筑工程有限公司2010年12月1日至12月13日停工13天、2011年5月15日至2011年7月28日

河南省信阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）信中法民终字第633号上诉人（原审被告）信阳市恒信房地产开发有限公司。法定代表人杨明松，该公司执行董事。委托代理人桂术宝，该公司职员。委托代理人高玮，该公司职员。被上诉人（原审原告）信阳市建筑工程有限公司。法定代表人王新国，该公司总经理。委托代理人付友运，该公司项目经理。委托代理人陈晓刚，河南冠南律师事务所律师。上诉人信阳市恒信房地产开发有限公……