建设工程施工合同纠纷 （2014）成民终字第5444号

新联公司与科盛公司就案涉工程“英伦金沙”签订的《建筑工程施工总承包协议书》、《建设工程施工合同补充协议》、《建筑工程施工合同补充协议（三）》及《建筑工程施工合同补充协议（四）》等多份合同，均是双方的真实意思表示，且未违反法律的强制性规定，应系合法、有效。依照《中华人民共和国合同法》第六十一条第一款规定，新联公司与科盛公司应当按照约定全面履行自己的义务并享有合同权利。双方于2009年12月11日签订的《建筑工程施工总承包协议书》约定，若科盛公司不配合新联公司办理工程竣工验收备案手续，则每延期一天，科盛公司应当向新联公司支付5000元／天的违约金，且科盛公司须另赔偿新联公司由此遭受的损失。同时，双方于2011年1月17日签订的《建筑工程施工合同补充协议（三）》中也约定，若科盛公司未及时配合新联公司办理竣工验收备案登记手续则每延期一天科盛公司应按工程总造价78950000元的万分之五向新联公司支付赔偿金，每日为39475元。但是双方于2013年2月6日又签订的《建筑工程施工合同补充协议（四）》中载明：“本补充协议之签订即表明双方就本工程项目合同履行过程所发生的各种误会或纠纷达成谅解，任何一方

新联公司与科盛公司就案涉工程“英伦金沙”签订的《建筑工程施工总承包协议书》、《建设工程施工合同补充协议》、《建筑工程施工合同补充协议（三）》及《建筑工程施工合同补充协议（四）》等多份合同，均是双方的真实意思表示，且未违反法律的强制性规定，应系合法、有效。依照《中华人民共和国合同法》第六十一条第一款规定，新联公司与科盛公司应当按照约定全面履行自己的义务并享有合同权利。双方于2009年12月11日签订的《建筑工程施工总承包协议书》约定，若科盛公司不配合新联公司办理工程竣工验收备案手续，则每延期一天，科盛公司应当向新联公司支付5000元／天的违约金，且科盛公司须另赔偿新联公司由此遭受的损失。同时，双

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）成民终字第5444号上诉人（原审原告、反诉被告）四川新联实业集团有限公司。住所地：四川省成都市。法定代表人陈静，经理。委托代理人杨长春，四川华敏律师事务所律师。委托代理人胡珂，女，1970年7月18日出生，汉族，住成都市青羊区，系公司员工。被上诉人（原审被告、反诉原告）四川省科盛建筑工程有限公司，住所地：四川省成都市武侯区。法定代表人吴志双，总……