建设工程施工合同纠纷 （2016）粤01民终3459号

奥思贝某公司具有承接涉案工程的相应资质，双方签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。关于奥思贝某公司主张的工程进度款及逾期支付利息。首先，双方在合同中约定工程款（进度款）按工程各阶段进度的时间分12期支付，自开工当月开始每月向承包人支付本合同总工程款的十二分之一，这说明支付进度款的基本前提是涉案工程每月都应完成一定的进度，即使工程量的多少与工程款的支付不一定挂钩，但至少每个月工程都应有相应的进展，这也是进度款的应有之义，但奥思贝某公司并未提交经广大公司确认的每月工程量清单却主张广大公司支付每月的进度款及相应的逾期支付利息没有事实和法律依据；其次，双方均未举证证明涉案工程目前的现状，但奥思贝某公司陈述涉案工程其已完成合同约定的施工义务，只是尚未完成工程验收及工程质量保证期尚未期满，广大公司陈述工程其已另行委托第三方进场进行升级改造，在这种情况下，奥思贝某公司主张广大公司继续支付进度款缺乏依据，双方可对涉案工程进行结算后按照结算结果进行结算。故奥思贝某公司主张广大公司支付工程进度款及相应的逾期支付利息无理据，原

奥思贝某公司具有承接涉案工程的相应资质，双方签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。关于奥思贝某公司主张的工程进度款及逾期支付利息。首先，双方在合同中约定工程款（进度款）按工程各阶段进度的时间分12期支付，自开工当月开始每月向承包人支付本合同总工程款的十二分之一，这说明支付进度款的基本前提是涉案工程每月都应完成一定的进度，即使工程量的多少与工程款的支付不一定挂钩，但至少每个月工程都应有相应的进展，这也是进度款的应有之义，但奥思贝某公司并未提交经广大公司确认的每月工程量清单却主张广大公司支付每月的进度款及相应的逾期支

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）粤01民终3459号上诉人（原审原告）：广州市奥思贝斯环保技术有限公司，住所：广州经济技术开发区。法定代表人：詹焕松，2016年5月9日变更为郑燕国，职务：执行董事兼经理。委托代理人：张晓龙，广东东方昆仑律师事务所律师。委托代理人：罗钊，广东东方昆仑律师事务所律师，代理期限至2016年5月23日止。委托代理人：喻玲，广东正大方略律师事务所律师，……