建设工程施工合同纠纷 （2014）渝一中法民初字第00704号

刘毅不具有施工资质，其与二十冶公司所签合作协议实为非法转包，依法应为无效。但案涉工程经刘毅组织施工，已竣工交付，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，双方应参照约定结算。一、关于本案应付款二十冶公司确认，其应付刘毅的款项应为工程结算款125749575.66元、停工损失200万元及借款2000万元。刘毅主张，除前述款项外，其还为二十冶公司代付了税金434051.99元及民工保证金20万元，但刘毅仅举示了258000元的税收缴款复印件，二十冶公司对该事实不予认可，本院对刘毅的该主张不予支持。本案应付款为：工程结算款125749575.66元+停工损失200万元+借款2000万元=147749575.66元。二、关于本案已付款及应扣款刘毅主张，二十冶公司已付款13221868.57元，其还应承担结算额×4.24%的税金、结算额×3%的管理费、25个月的项目经理工资。二十冶公司主张，其已付款除刘毅认可的13221868.57元之外，应包括其代刘毅向吕中支

刘毅不具有施工资质，其与二十冶公司所签合作协议实为非法转包，依法应为无效。但案涉工程经刘毅组织施工，已竣工交付，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，双方应参照约定结算。一、关于本案应付款二十冶公司确认，其应付刘毅的款项应为工程结算款125749575.66元、停工损失200万元及借款2000万元。刘毅主张，除前述款项外，其还为二十冶公司代付了税金434051.99元及民工保证金20万元，但刘毅仅举示了258000元的税收缴款复印件，二十冶公司对该事实不予

重庆市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2014）渝一中法民初字第00704号原告：刘毅。委托诉讼代理人：贾永明。委托诉讼代理人：王泽利，重庆悦诚律师事务所律师。被告：中国二十冶集团有限公司。法定代表人：张进闲，董事长。委托诉讼代理人：邓晓红，上海市东凰律师事务所律师。委托诉讼代理人：王仲宇，上海市东凰律师事务所律师。原告刘毅与被告中国二十冶集团有限公司（以下简称二十冶公司）建设工程施工合同纠纷……