企业承包经营合同纠纷 （2018）沪01民终2000号
裁判要旨
红阳公司与赵晓杰签订《内部项目责任承包合同》，约定由赵晓杰承包红阳公司与XX公司签订建设工程施工合同中的建设工程施工。现生效判决已认定红阳公司与XX公司签订的建设工程施工合同构成没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的情形，违反了法律禁止性规定，属无效合同。故红阳公司与赵晓杰签订的《内部项目责任承包合同》符合以合法形式掩盖非法目的的情形，该合同亦属无效。合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。对于红阳公司要求赵晓杰返还垫付款517,015.88元的诉讼请求，该517,015.88元由三部分组成，即货款427,149.94元、逾期利息81,598.69元和诉讼费8,267.25元。对于货款427,149.94元，赵晓杰同意支付给红阳公司，本院予以确认；对于逾期利息损失81,598.69元，赵晓杰认为系因红阳公司未配合办理竣工验收导致赵晓杰未收到工程款而无法向扬中市XX厂付款，且红阳公司未合理抗辩才造成法院支持扬中市XX厂对于
摘要
红阳建工集团有限公司诉赵晓杰企业承包经营合同纠纷一案二审民事判决书 企业承包经营合同纠纷
正文（节选）
上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2018）沪01民终2000号上诉人（原审原告）：红阳建工集团有限公司，住所地上海市闵行区向阳路558号第2幢101-108室。法定代表人：陈炬，董事长。委托诉讼代理人：何苗，该公司员工。被上诉人（原审被告）：赵晓杰，男，汉族，1970年1月4日出生，户籍地上海市闵行区。委托诉讼代理人：沈建山，上海市捷华律师事务所律师。委托诉讼代理人：张畅，上海市捷华律师……