建设工程施工合同纠纷 （2019）辽09民终1551号

辽宁中衡工程造价咨询有限公司出具的鉴定意见书，是经合法程序委托的，鉴定人员具有鉴定资质，鉴定程序合法，鉴定结论具有科学依据，且鉴定人员对刘兆亮提出的异议已作出回复并到庭询证。刘兆亮要求重新鉴定依据不足，不予准许。对鉴定结论和鉴定人员的回复及询证意见，予以采纳。刘兆亮对证据4提出异议，认为运输费是6,000元，对此王洪彦无异议，本院予以认定。2.王洪彦对刘兆亮提供的证据均无异议，但提出暂设房的基础是其建造的，刘兆亮无异议，本院对刘兆亮提供的证据予以采信。3.对本院调取的证据双方当事人均无异议，本院予以采信。根据双方当事人的陈述和本院采信确认的证据，认定如下事实：2014年7月12日，原告王洪彦与被告刘兆亮签订了工程承包合同，合同约定：刘兆亮将辉山乳业四合城王家村苏家屯建设奶牛场一揽子工程小清包给王洪彦。甲方（刘兆亮）负责施工所需大型机械设备及工程建设所需原材料，乙方（王洪彦）自带施工所需基本手工具及小型测量工具。合同的第七条对工程项目及价款进行了约定。拨款方式按工程进度拨款，并按完成工程清包费的50%进行支付。合同签订后，王洪彦于2014年7月初进场施工，直至2014年10月末因项目停工

辽宁中衡工程造价咨询有限公司出具的鉴定意见书，是经合法程序委托的，鉴定人员具有鉴定资质，鉴定程序合法，鉴定结论具有科学依据，且鉴定人员对刘兆亮提出的异议已作出回复并到庭询证。刘兆亮要求重新鉴定依据不足，不予准许。对鉴定结论和鉴定人员的回复及询证意见，予以采纳。刘兆亮对证据4提出异议，认为运输费是6,000元，对此王洪彦无异议，本院予以认定。2.王洪彦对刘兆亮提供的证据均无异议，但提出暂设房的基础是其建造的，刘兆亮无异议，本院对刘兆亮提供的证据予以采信。3.对本院调取的证据双方当事人均无异议，本院予以采信。根据双方当事人的陈述和本院采信确认的证据，认定如下事实：2014年7月12日，原告王洪彦与

辽宁省阜新市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽09民终1551号上诉人（原审被告）：刘兆亮，男，1966年3月3日生，汉族，住吉林省安图县。委托诉讼代理人：王首岑，吉林岑峰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王洪彦，男，1970年3月18日生，汉族，住吉林省德惠市。委托诉讼代理人：王建龙，吉林华烁律师事务所律师。上诉人刘兆亮因与被上诉人王洪彦建设工程施工合同纠纷一案，不服彰武县人民法院……