装饰装修合同纠纷 （2019）沪0113民初1683号
裁判要旨
徐鲁德与源记公司签订的《装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，合法有效，均应恪守并履行。 源记公司完成装修施工，徐鲁德应支付相应的装修工程款。 双方签订《协议书》确认装修款共计146万元，徐鲁德已付128万元，还应向源记公司支付18万元。 源记公司的本诉请求，本院予以支持。 双方签订《协议书》确认系争工程的装修款，徐鲁德还承诺正式开张后三个月付清所欠的装修款，并未提出逾期完工违约的问题。 该协议应视为双方对装修工程的总结算，即使源记公司存在逾期完工的事实，也已经在总结算中一并解决，徐鲁德不得再行主张。 因此，徐鲁德要求源记公司支付逾期完工违约金的反诉请求，本院不予支持。 徐鲁德提供照片、付款凭证等证据，可以证明源记公司装修工程存在质量问题，以及徐鲁德支付维修费用等事实，但因徐鲁德未申请司法鉴定，难以判断质量问题的形成原因和维修费用的合理性，本院根据案件的实际情况以及公平原则，酌情确定源记公司向徐鲁德支付维修费用8万元。 源记公司收取徐鲁德的装修款，应开具相应金额的发票，徐鲁德要求源记公司开具发票的反诉请求，本院予以支持。 根据合同第7.5条的约定，徐鲁德应承担4%的发票税，按照装修
摘要
上海源记贸易有限公司与徐鲁德装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
上海市宝山区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0113民初1683号原告(反诉被告)：上海源记贸易有限公司，住所地上海市宝山区。 法定代表人：刘学林，经理。 委托诉讼代理人：杭存根。 被告(反诉原告)：徐鲁德，男，1971年7月30日生，汉族，住上海市宝山区。 委托诉讼代理人：刘惠，上海宝深律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李艳蕾，上海翰浩律师事务所律师。 原告(反诉被告)上海源记贸易有限公……