建设工程合同纠纷 （2011）浙甬民二终字第808号

从工程总价10000000元角度考虑，违约金约定按4000元／天计算属于合某某围；另外，从应完工之日至合同解除之日的违约金总额920000元（4000元／天×230天）考虑，也并非显然过高，故确定被告应支付给原告的逾期完工违约金为920000元。三、关于工程戊及修复问题。原告提供的证据只能证明2009年4、5月份时工程戊存在瑕疵，并不能证明工程戊不合格，工程戊是否合格应由具有相应资质的鉴定机构进行鉴定，在审理过程中原告因故撤回了工程戊鉴定申请，现无法证明工程戊不合格，故对原告要求被告修复不合格工程的诉请不予支持。四、关于资料交付问题。原、被告签订的建设工程施某某同通用条款44条约定合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，且建设工程的相关资料是原告转包他人施工、工程竣工验收及工程档案归档所必须，被告应予以返还原告，故对原告要求移交相关甲备案资料的诉请予以支持。交付的资料除被告对原告提供的移交清单中予以认可的以外，还必须符合国家或行业关于工程竣工验收备案相关规定的要求。据此，原审法院依照《中华某某共和国民法通则》第一百零六条、第一百一十一条、第一百一十二条、《

从工程总价10000000元角度考虑，违约金约定按4000元／天计算属于合某某围；另外，从应完工之日至合同解除之日的违约金总额920000元（4000元／天×230天）考虑，也并非显然过高，故确定被告应支付给原告的逾期完工违约金为920000元。三、关于工程戊及修复问题。原告提供的证据只能证明2009年4、5月份时工程戊存在瑕疵，并不能证明工程戊不合格，工程戊是否合格应由具有相应资质的鉴定机构进行鉴定，在审理过程中原告因故撤回了工程戊鉴定申请，现无法证明工程戊不合格，故对原告要求被告修复不合格工程的诉请不予支持。四、关于资料交付问题。原、被告签订的建设工程施某某同通用条款44条约定合同解除后，

浙江省宁波市中级人民法院民 事 判 决 书（2011）浙甬民二终字第808号上诉人（原审被告）：核工业××建设工程集团公司。住所地：江西省××××号。法定代表人：杨某。委托代理人：林某。被上诉人（原审原告）：生命力××有限公司。住所地：浙江省宁海县××街道××路××号。法定代表人：尤甲。委托代理人：尤乙。委托代理人：王某某。上诉人核工业××建设工程集团公司（以下简称核工业公某）因与被上诉人生命力×……