建设工程施工合同纠纷 （2015）州民二终字第95号

“原永顺县文化局对一、二层施工没有进行据实结算是导致被告停工的原因，原告在本案中有过错”，这一认定明显错误，纯属为被上诉人不返还工程款寻找借口。第三，根据《合同法》第113条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失”的法律规定，为修建一个工程量不大的石堤文化站综合楼，上诉人已向被上诉人支付了总额为36.2万元的工程款，而被上诉人不诚实守信履行合同，导致石堤文化站已成为“烂尾楼”，该“烂尾楼”拆除重建，上诉人的损失远远不止10.4万元，但考虑到实际情况，上诉人只主张返还10.4万元。综上，一审法院认定事实不清，适用法律不当，请求二审法院依法改判，支持上诉人的上诉请求。被上诉人猛洞河工程公司未到庭参加诉讼，未提交书面答辩意见。被上诉人沈永芳答辩称，1、答辩人的违约行为是导致合同无法继续履行的根本原因。事实上，由于被答辩人的资金问题，通知答辩人停止施工，才导致了工程没有完工。2、被答辩人自称在履行合同过程中没有过错，这与事实不符。2008年11月，因被答辩人的前身“永顺县文化局”更换了新的法定代表人，答辩人受猛洞河工程公司

“原永顺县文化局对一、二层施工没有进行据实结算是导致被告停工的原因，原告在本案中有过错”，这一认定明显错误，纯属为被上诉人不返还工程款寻找借口。第三，根据《合同法》第113条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失”的法律规定，为修建一个工程量不大的石堤文化站综合楼，上诉人已向被上诉人支付了总额为36.2万元的工程款，而被上诉人不诚实守信履行合同，导致石堤文化站已成为“烂尾楼”，该“烂尾楼”拆除重建，上诉人的损失远远不止10.4万元，但考虑到实际情况，上诉人只主张返还10.4万元。综上，一审法院认定事实不清，适用法律不当，请

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2015）州民二终字第95号上诉人（原审原告）永顺县文化广播新闻出版局。住所地：永顺县灵溪镇猛洞河中路。法定代表人胡廷民，该局局长。委托代理人彭湘文，男，1973年10月20日出生。委托代理人戴业松，湖南三页律师事务所律师。被上诉人（原审被告）湖南省永顺猛洞河建筑工程有限公司。住所地：永顺县灵溪镇猛洞河路。法定代表人王真才，该公司经理。被上……