装饰装修合同纠纷 （2019）陕01民终11057号

民事活动应当遵循诚实信用原则。民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有义务提供证据加以证明，没有证据证明其事实主张的应当承担举证不能的法律后果。本案中，陈柳含、盛徽公司通过“土巴兔”网上平台签订《装饰工程施工合同书》以及双方与案外人深圳市彬讯科技有限公司就案涉装修房屋签订《土巴兔装修保服务合同》均系各方当事人的真实意思表示，为有效合同。双方均应依照合同约定行使权利并承担合同约定义务，积极促成合同目的实现。根据合同约定，陈柳含应当在中期竣工验收前三日支付剩余工程款6000元，但陈柳含未能依约支付，其行为违反合同约定；盛徽公司应当按照合同约定的竣工日期向陈柳含交付工作成果，但未能依约移交，其行为亦违反合同约定。依据双方合同约定，陈柳含入住涉案房屋即视为验收合格并完成交付，现陈柳含请求终止双方签订的《盛徽装饰工程施工合同书》，盛徽公司亦同意终止履行，故陈柳含的此项诉讼请求，依法予以支持。陈柳含请求盛徽公司承担装修工程逾期违约金一节，根据查明事实，可以确认陈柳含入住时间为2018年9月14日，能够认定

民事活动应当遵循诚实信用原则。民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有义务提供证据加以证明，没有证据证明其事实主张的应当承担举证不能的法律后果。本案中，陈柳含、盛徽公司通过“土巴兔”网上平台签订《装饰工程施工合同书》以及双方与案外人深圳市彬讯科技有限公司就案涉装修房屋签订《土巴兔装修保服务合同》均系各方当事人的真实意思表示，为有效合同。双方均应依照合同约定行使权利并承担合同约定义务，积极促成合同目的实现。根据合同约定，陈柳含应当在中期竣工验收前三日支付剩余工程款6000元，但陈柳含未能依约支付，其行为

陕西省西安市中级人民法院陕西省西安市中级人民法院 民　事　判　决　书 (2019)陕01民终11057号 上诉人（原审原告）:陈柳含，女，汉族，1986年11月30日出生，住西安市未央区。委托诉讼代理人：陈瑞翔，男，系陈柳含伯父，住西安市雁塔区。被上诉人（原审被告）:陕西盛徽建筑装饰工程有限公司,住所地西安市未央区。法定代表人：朱适存，该公司总经理。上诉人陈柳含与被上诉人陕西盛徽建筑装饰工程有限公……