建设工程施工合同纠纷 （2019）京02民初70号

依法成立的合同对当事人具有法律拘束力，双方均应按照合同履行自身义务。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方当事人可以解除合同。当事人一方主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。本案中，中建八局公司与英联视公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效，双方均应依约履行。根据本案现有证据显示，中建八局公司依据其与英联视公司签订的施工合同进场施工，施工过程中，英联视公司未按期给付工程进度款，存在逾期履行合同主要义务的违约行为。在中建八局公司催告后，英联视公司于合理期限经过后仍长期未履行付款义务。在此情况下，依据双方合同约定及《合同法》第九十四条规定，中建八局公司的约定解除权及法定解除权行使条件均已成就。故中建八局公司向英联视公司发送的合同解除通知，可以发生使合同解除的法律效力。经审查，该通知于2019年1月31日到达英联视公司，依据合同法第九十六条规定，本案《建设工程施工合同》自该解除通知到达英联视公司时解除。据此，中

依法成立的合同对当事人具有法律拘束力，双方均应按照合同履行自身义务。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方当事人可以解除合同。当事人一方主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。本案中，中建八局公司与英联视公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效，双方均应依约履行。根据本案现有证据显示，中建八局公司依据其与英联视公司签订的施工合同进场施工，施工过程中，英联视公司未按期给付工程进度款，存在逾期履行合同主要义务的违约行为。

北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2019）京02民初70号原告：中国建筑第八工程局有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层。法定代表人：校荣春，董事长。委托诉讼代理人：牛军勇，男，该公司员工。委托诉讼代理人：张广才，北京市金台律师事务所律师。被告：英联视动漫文化发展（北京）有限公司，住所地北京市北京经济技术开发区。法定代表人：杨帆，董事长。委托诉讼代理人：袁杉，……