买卖合同纠纷 （2015）鸡商初字第68号

本案争议的焦点是：原告主张被告支付逾期付款损失的诉讼请求是否应予支持。原、被告签订的购销合同系双方当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规的效力性、强制性规定，合法有效。原告依约履行合同义务，被告亦应依约支付货款。现被告尚欠原告货款19075594元的事实清楚，证据充分，故原告要求被告支付货款19075594元的诉讼请求，本院予以支持。双方签订的购销合同中虽约定原告供货时间为2011年11月1日，但原告实际供货时间为2012年3月15日，延期供货为151天，根据《中华人民共和国合同法》第六十七条“当事人互付债务，有先后履行顺序的，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”之规定，因原告延期交货151天，被告亦有权顺延付款期限151天，故被告付款期限应截至2013年5月1日。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第一款规定：“买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。”因此，对于被告逾期付款部分利息的起算时间为2013年

本案争议的焦点是：原告主张被告支付逾期付款损失的诉讼请求是否应予支持。原、被告签订的购销合同系双方当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规的效力性、强制性规定，合法有效。原告依约履行合同义务，被告亦应依约支付货款。现被告尚欠原告货款19075594元的事实清楚，证据充分，故原告要求被告支付货款19075594元的诉讼请求，本院予以支持。双方签订的购销合同中虽约定原告供货时间为2011年11月1日，但原告实际供货时间为2012年3月15日，延期供货为151天，根据《中华人民共和国合同法》第六十七条“当事人互付债务，有先后履行顺序的，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行

黑龙江省鸡西市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）鸡商初字第68号原告郑州煤矿机械集团股份有限公司，住所地河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号。法定代表人焦承尧，董事长。委托代理人史慧星，河南中涵律师事务所律师。委托代理人高云飞，男，1975年9月28日出生，汉族，该单位职工，住河南省郑州市。被告沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司，住所地黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧。法定代表人田星，董……