建设工程施工合同纠纷 （2014）沈中民二初字第214号

铁法煤业公司与法库县交通局签订的《建筑工程施工补充协议书》、《补充承包合同》均系双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行各自义务。现铁法煤业公司按合同约定内容完成了施工内容，法库县交通局未按合同约定履行给付工程款的义务，属违约行为，应按合同约定给付尚欠工程款及承担违约责任。在庭审中双方均确认尚欠工程款25，429，927.80元，故法库县交通局应给付铁法煤业公司尚欠工程款25，429，927.80元。关于铁法煤业公司主张的延期付款违约金的问题，双方合同约定付款时间为：第一年支付工程款累计不超过工程总造价的50%；全部工程竣工验收移交后1年内（2012年10月1日前），法库县交通局向铁法煤业公司支付工程总价款的30%；全部工程竣工验收移交后2年内（2013年10月1日前），法库县交通局向铁法煤业公司支付工程总价款的20%（全部结清）。诉争工程实际竣工时间为2012年9月15日，且在施工过程中工程存在增量问题，故无法按此约定实际履行，现铁法煤业公司主张法库县交通局给付2013年10月1日至2014年10月1日未付工程总价款25，429，92

铁法煤业公司与法库县交通局签订的《建筑工程施工补充协议书》、《补充承包合同》均系双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行各自义务。现铁法煤业公司按合同约定内容完成了施工内容，法库县交通局未按合同约定履行给付工程款的义务，属违约行为，应按合同约定给付尚欠工程款及承担违约责任。在庭审中双方均确认尚欠工程款25，429，927.80元，故法库县交通局应给付铁法煤业公司尚欠工程款25，429，927.80元。关于铁法煤业公司主张的延期付款违约金的问题，双方合同约定付款时间为：第一年支付工程款累计不超过工程总造价的50%；全部工程竣工验收移交后1年内（2

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）沈中民二初字第214号原告（反诉被告）：铁法煤业集团建设工程有限责任公司，住所地调兵山调兵沟。法定代表人：边路明，该公司董事长。委托代理人：张兴博，男，1946年3月15日出生，汉族，该公司工作人员。委托代理人：刘敏，男，1953年3月20日出生，汉族，该公司工作人员。被告（反诉原告）：法库县交通局，住所地法库县法库镇团结街。法定代表人：孙云峰……