建设工程施工合同纠纷 （2021）吉75民终16号

原告为被告的工程施工，双方之间形成了建筑工程施工合同关系。现因被告的原因导致原告停工，原告要求被告给付工程款和实际损失及违约赔偿金，本院予以支持。工程款为1109759.00元，停工损失为59500.00元，违约赔偿金为以上两项款项的利息。因原告与长白山传奇公司存在事实上的施工合同关系，同时，传奇集团公司又通知原告停工并约定了后续结算事宜，因此，长白山传奇公司和传奇集团公司应当连带承担给付责任。原、被告对工程造价鉴定意见书存在各自异议。本院认为，造价鉴定机构是在本院的主持下，由双方从有关机关筛选公布的备选名单中选取，造价鉴定机构及其鉴定人员具有相应资质。在鉴定过程中，根据双方对鉴定初稿的意见，鉴定机构对鉴定初步结论进行了修订；根据庭审质证意见和鉴定人出庭作证情况，鉴定机构又对鉴定结论进行了调整。因此，对于原，被告的异议，本院不予支持。对中准工程造价咨询有限公司中准价鉴（2020）005-1号工程造价鉴定意见书予以采信。原告主张，根据停工办法合同协议书的约定，被告应当给付开工工具运输费21000.00元、撤场拆除费5000.00元、撤场工具运输费21000.00元、项目置办费10000.

原告为被告的工程施工，双方之间形成了建筑工程施工合同关系。现因被告的原因导致原告停工，原告要求被告给付工程款和实际损失及违约赔偿金，本院予以支持。工程款为1109759.00元，停工损失为59500.00元，违约赔偿金为以上两项款项的利息。因原告与长白山传奇公司存在事实上的施工合同关系，同时，传奇集团公司又通知原告停工并约定了后续结算事宜，因此，长白山传奇公司和传奇集团公司应当连带承担给付责任。原、被告对工程造价鉴定意见书存在各自异议。本院认为，造价鉴定机构是在本院的主持下，由双方从有关机关筛选公布的备选名单中选取，造价鉴定机构及其鉴定人员具有相应资质。在鉴定过程中，根据双方对鉴定初稿的意见，

吉林省延边林区中级法院 民 事 判 决 书 （2021）吉75民终16号 上诉人（原审原告）:南京百会装饰工程有限公司。住所地南京市玄武区中山陵四方城1号6栋603室。 法定代表人：胡朋，该公司董事长。 委托诉讼代理人：耿华，北京市鑫诺（长春）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）:长白山保护开发区传奇文化发展股份有限公司,住所地:吉林省长白山管委会池北区翠湖小区南门。 法定代表人：陈宗冰，该公司……