建设工程合同纠纷 （2013）郑民四终字第2034号

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失违约责任。新天地餐饮公司要求飞耀装饰公司赔偿迟延竣工119天的违约金238万元，根据双方签订的建筑装修工程施工合同，工期自2007年6月1日起计算到同年8月10日竣工，因本合同还约定自双方签字盖章之日起生效，新天地餐饮公司于2007年5月30日签订该合同，而飞耀装饰公司是于2007年6月15日签订该合同，合同生效日期应为2007年6月15日，故工期也应从2007年6月15日开始计算，竣工日期也应顺延15天。合同约定的竣工日期为2007年8月10日，顺延竣工日应为同年的8月25日，故对飞耀装饰公司辩称工期应顺延15天的主张予以采纳。同年10月6日，飞耀装饰公司向新天地餐饮公司提出申请报告，保证在2007年10月18日装修完并移交新天地餐饮公司，新天地餐饮公司在10月8日同意了飞耀装饰公司在10月18日完工并验收合格移交新天地餐饮公司，可视为新天地餐饮公司对工期的再次顺延的确认，故工期应顺延至10月18日。飞耀装饰公司于2007年12月8日向新天地餐饮公司提交竣工移交证书，根据双方合同的约定，新

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失违约责任。新天地餐饮公司要求飞耀装饰公司赔偿迟延竣工119天的违约金238万元，根据双方签订的建筑装修工程施工合同，工期自2007年6月1日起计算到同年8月10日竣工，因本合同还约定自双方签字盖章之日起生效，新天地餐饮公司于2007年5月30日签订该合同，而飞耀装饰公司是于2007年6月15日签订该合同，合同生效日期应为2007年6月15日，故工期也应从2007年6月15日开始计算，竣工日期也应顺延15天。合同约定的竣工日期为2007年8月10日，顺延竣工日应为同年的8月25日，故对飞耀装饰公司辩称

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）郑民四终字第2034号上诉人（原审被告）浙江飞耀建筑装饰工程有限公司。法定代表人张跃飞，董事长。委托代理人郭希芳，河南针石律师事务所律师。委托代理人朱业津，河南中豫律师事务所律师。被上诉人（原审原告）江南新天地（郑州）餐饮有限公司。法定代表人赵玲芳，经理。委托代理人郝晋明，河南智言律师事务所律师。上诉人浙江飞耀建筑装饰工程有限公司（以下简称飞耀……