建设工程合同纠纷 （2019）豫03民终4907号

吴小强作为没有资质的个人以河南华盛建设集团有限公司与双头村委签订施工合同，根据相关规定，该合同无效。吴小强作为实际施工人对合同约定的部分工程进行了施工，双头村委在要求吴小强停工后，对吴小强施工的部分在未提出质量异议的情况下就该部分工程与吴小强进行了结算。根据相关规定，建设工程施工合同无效的，吴小强作为实际承包人可以要求发包人双头村委参照合同约定支付工程价款。故吴小强要求双头村委就其施工部分按照双方结算数额支付工程款542817元的诉讼请求，一审法院予以支持。白元镇政府在吴小强施工时虽然不是双莘桥的发包人，但在吴小强停工后，白元镇政府在吴小强施工的基础上将工程发包给了其他人继续进行施工，吴小强施工所建的九个桥墩在后续施工中被继续使用，白元镇政府实际接受了吴小强施工的工程，应当支付相应的对价，故吴小强要求白元镇政府承担支付工程款的诉讼请求，一审法院予以支持。白元镇政府称其在吴小强施工阶段尚非双莘幸福桥的业主、不应支付吴小强工程款的辩解，一审法院不予支持。白元镇政府应当与双头村委共同支付上述工程款。关于吴小强要求李自敏承担连带偿还责任的诉讼请求，根据一审法院查明的事实，李自敏的签字系其作为双

吴小强作为没有资质的个人以河南华盛建设集团有限公司与双头村委签订施工合同，根据相关规定，该合同无效。吴小强作为实际施工人对合同约定的部分工程进行了施工，双头村委在要求吴小强停工后，对吴小强施工的部分在未提出质量异议的情况下就该部分工程与吴小强进行了结算。根据相关规定，建设工程施工合同无效的，吴小强作为实际承包人可以要求发包人双头村委参照合同约定支付工程价款。故吴小强要求双头村委就其施工部分按照双方结算数额支付工程款542817元的诉讼请求，一审法院予以支持。白元镇政府在吴小强施工时虽然不是双莘桥的发包人，但在吴小强停工后，白元镇政府在吴小强施工的基础上将工程发包给了其他人继续进行施工，吴小强施

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫03民终4907号上诉人（原审被告）：伊川县白元镇人民政府，住所地河南省伊川县白元镇白元村。法定代表人：相利强，该镇政府镇长。委托诉讼代理人：张会甫,男,该镇镇长助理。委托诉讼代理人:宋治标,河南法桥律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：吴小强，男，1971年3月15日生，汉族，住河南省嵩县。原审被告：伊川县白元镇双头村村民委员会，住所地河南……