建设工程施工合同纠纷 （2017）陕01民初1347号

正太集团与延长房产于2012年1月1日签订的《建设工程施工合同》合法有效，依法成立的合同对双方具有法律约束力。一、延长房产是否下欠正太集团工程款及具体数额。经华鼎造价公司审核确认，中华世纪城商住楼工程总造价为195470478.46元。延长房产对审定结论无异议。正太集团对审定结论提出异议，华鼎造价公司进行了答复。本院认为，华鼎造价公司依照《陕西省国家建设项目审计条例》及相关法律、法规、规范性文件和行业标准及计价规则，对涉案工程造价作出审核报告，该报告专业、客观，应当作为本案认定工程造价的依据，本院予以确认。扣除原告在庭审中自认的已付款186994923.32元，被告延长公司还应支付原告正太公司下欠工程款8475555.14元。至于逾期付款利息，涉案工程于2013年11月13日竣工验收，故延长公司应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率向正太公司支付自2013年11月13日至实际付清之日止的逾期付款利息。二、正太集团主张的罚款80000元及劳动保险费应否由延长房产承担。庭审中正太集团举证证明罚款系其代缴，并且出具《西安市政府非税收入一般缴款书》证明其主张，故本院认定该80000元罚款为

正太集团与延长房产于2012年1月1日签订的《建设工程施工合同》合法有效，依法成立的合同对双方具有法律约束力。一、延长房产是否下欠正太集团工程款及具体数额。经华鼎造价公司审核确认，中华世纪城商住楼工程总造价为195470478.46元。延长房产对审定结论无异议。正太集团对审定结论提出异议，华鼎造价公司进行了答复。本院认为，华鼎造价公司依照《陕西省国家建设项目审计条例》及相关法律、法规、规范性文件和行业标准及计价规则，对涉案工程造价作出审核报告，该报告专业、客观，应当作为本案认定工程造价的依据，本院予以确认。扣除原告在庭审中自认的已付款186994923.32元，被告延长公司还应支付原告正太公司

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）陕01民初1347号原告（反诉被告）:正太集团有限公司,住所地江苏省泰州市姜堰区三水大道888号。法定代表人:范宏甫,该公司董事长。委托诉讼代理人：王燕，北京市高朋（泰州）律师事务所律师。被告（反诉原告）:陕西延长石油房地产开发有限公司,住所地西安市高新区高新路80号望庭国际3号楼3单元2902室。法定代表人:党纲，该公司董事长。委托诉讼代理人……