装饰装修合同纠纷 （2019）豫13民终5453号

新派公司、周雪永双方签订了装饰工程合同，双方均应全面履行合同义务，双方在本案中的争执焦点在于在装饰施工过程中是否变更增加了工程量，进而是否应当增加工程价款。在新派公司、周雪永双方签订的合同中明确约定有如下内容：装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减部分按实际结算；工程项目或施工方式如有需变更，双方协商一致，签订书面变更协议同时调相关工程费用及工期；增减项目由双方协商，双方签证为依据；本次包工项目如客户在无增加项目装修完成不再加钱。根据案情判断，在施工中应当发生了工程变更或增加的情形，但双方并未就此签订书面资料予以确认，也未有因此而如何增加工程款的约定，且周雪永坚持按照合同约定的价款履行，故而，虽新派公司申请对工程总造价进行了评估，但要求周雪永按评估价支付款项的理由却不充分，可待补齐证据后另行主张。但周雪永应当按照合同履行剩余的58360元价款，并自2018年8月28日起按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十三条，《最高人民法院关于适用

新派公司、周雪永双方签订了装饰工程合同，双方均应全面履行合同义务，双方在本案中的争执焦点在于在装饰施工过程中是否变更增加了工程量，进而是否应当增加工程价款。在新派公司、周雪永双方签订的合同中明确约定有如下内容：装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减部分按实际结算；工程项目或施工方式如有需变更，双方协商一致，签订书面变更协议同时调相关工程费用及工期；增减项目由双方协商，双方签证为依据；本次包工项目如客户在无增加项目装修完成不再加钱。根据案情判断，在施工中应当发生了工程变更或增加的情形，但双方并未就此签订书面资料予以确认，也未有因此而如何增加工程款的

河南省南阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫13民终5453号上诉人（原审原告）：邓州市新派装饰工程有限公司，住所地河南省邓州市北京大道皇马国际10-东3303室。法定代表人：王德冬，任该公司总经理。委托诉讼代理人：张伟，邓州市涅阳法律服务所法律服务工作者。上诉人（原审被告）：周雪永，男，1980年4月13日出生，汉族，住河南省邓州市。委托诉讼代理人：支照安，邓州市花洲中心法律服务所法……