买卖合同纠纷 （2017）粤01民终5377号

案件为买卖合同纠纷。裕丰公司、仁利商贸公司签订的《工矿企业购销合同》为双方当事人真实意思表示，内容没有违反法律法规的禁止性规定，属有效合同，双方均应严格依约履行各自义务。裕丰公司、仁利商贸公司均确认YCR9型号冷轧带肋钢筋生产线配套的UN15型号对焊机2台尚未交付，该部分货款合计10000元，应予扣除。案涉合同实际总价款为4150000元。争议焦点为裕丰公司、仁利商贸公司在履行合同过程中，哪方存在违约情形。就本诉而言，仁利商贸公司是否存在逾期付款问题，其是否应当向某丰公司支付货款余款、差旅费及承担逾期付款违约金；依反诉请求，裕丰公司是否存在逾期交货情形，案涉设备是否存在质量问题，仁利商贸公司能否要求解除合同、裕丰公司返还已付货款及承担逾期交货违约金。对此，原审法院分析如下：关于案涉争议设备是否存在严重质量瑕疵足以导致合同解除的问题。首先，《工矿企业购销合同》明确约定质量异议须在安装调试后5日内提出异议，逾期则视为验收合格。仁利商贸公司于《证明》确认两套YCR9型号冷轧带肋钢筋生产线已于2014年3月27日完成安装调试及试生产，其主张产能不足、轴承发热，应就该事实承担举证责任。从仁利商贸

案件为买卖合同纠纷。裕丰公司、仁利商贸公司签订的《工矿企业购销合同》为双方当事人真实意思表示，内容没有违反法律法规的禁止性规定，属有效合同，双方均应严格依约履行各自义务。裕丰公司、仁利商贸公司均确认YCR9型号冷轧带肋钢筋生产线配套的UN15型号对焊机2台尚未交付，该部分货款合计10000元，应予扣除。案涉合同实际总价款为4150000元。争议焦点为裕丰公司、仁利商贸公司在履行合同过程中，哪方存在违约情形。就本诉而言，仁利商贸公司是否存在逾期付款问题，其是否应当向某丰公司支付货款余款、差旅费及承担逾期付款违约金；依反诉请求，裕丰公司是否存在逾期交货情形，案涉设备是否存在质量问题，仁利商贸公司能

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤01民终5377号上诉人(原审被告)：喀什仁利商贸有限公司，住所地新疆维吾尔自治区喀什经济开发区。法定代表人：颜长福，执行董事。委托代理人：陈怀艺，该公司职员。被上诉人(原审原告)：广州市裕丰建筑工程机械制造有限公司，住所地广东省广州市南沙区。法定代表人：张学军，总经理。委托代理人：ＸＸ龙，广东经纶律师事务所律师。原审被告：喀什山钢仁利钢筋制……