建设工程合同纠纷 （2016）皖10民终346号

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。王超按约定进行了脚手架施工，恒生公司应当支付工程款。合同约定超过工期，恒生公司按照总建筑面积每平方米每天0.2元补偿给王超。王超主张了逾期费，又主张违约金，对违约金请求，不予支持。王超在恒生公司延误工期后未及时向恒生公司提出书面报告取得恒生公司的确认。对扩大部分的损失即逾期费，双方应各自承担一半。金利航公司作为合同担保人，对保证方式没有约定，应按照连带责任保证承担保证责任。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第一百一十九条、第二百六十九条、第二百八十四条，《中华人民共和国担保法》第十九条的规定，判决：一、恒生公司在判决生效后10日内给付王超工程款82342.94元；二、恒生公司在判决生效后10日内给付王超工程逾期补偿款170740元；三、金利航公司对上述款项的给付承担连带责任；四、驳回王超的其他诉讼请求。案件受理费7657元，减半收取3828.5元，由王超负担828.5元，恒生公司负担3000元。恒生公司不服原审判决，上诉称：涉案工程已竣工验收并办理房产证，其建筑面积应以房产证登记为准。金利航公司是本案被告，不是本案证人，其出具的

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。王超按约定进行了脚手架施工，恒生公司应当支付工程款。合同约定超过工期，恒生公司按照总建筑面积每平方米每天0.2元补偿给王超。王超主张了逾期费，又主张违约金，对违约金请求，不予支持。王超在恒生公司延误工期后未及时向恒生公司提出书面报告取得恒生公司的确认。对扩大部分的损失即逾期费，双方应各自承担一半。金利航公司作为合同担保人，对保证方式没有约定，应按照连带责任保证承担保证责任。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第一百一十九条、第二百六十九条、第二百八十四条，《中华人民共和国担保法》第十九条的规定，判决：一、恒生公司在判决生效后10日内给付王

安徽省黄山市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）皖10民终346号上诉人（原审被告）：黄山恒生建设工程有限公司，住所地安徽省黄山市徽州区徽州西路（徽州文化园）。法定代表人：李苏云，该公司董事长。委托代理人：项银广，安徽项银广律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王超。委托代理人：徐迎春，安徽齐峰律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：黄山市金利航工贸有限公司，住所地安徽省休宁县经济开发区怀玉工……