买卖合同纠纷 （2021）豫01民终3171号

原、被告签订的《郑州东正机械设备有限公司产品购销合同》，系双方真实意思表示，为合法有效合同。按照合同约定，双方应按时交付设备和支付价款，本案原、被告双方在合同履行过程中，因对验货地点发生争议被告至今没有发货，在被告提出新的发货验收解决方案后，原告仍要求按照原合同履行发货义务，被告坚持新的发货方案，双方对此不能形成一致意见，故双方合同已经无法实际履行，原告要求解除合同的请求，符合现实情况，本院予以支持。被告提出没有按时发货是因为当时与原告总经理赵飞联系不上，后又发现原告砖厂于本案合同签订之前曾因违法使用林地被当地林业部门责令停工，原告负责人赵飞因涉嫌非法占用农用地罪在本案合同履行期间一直处于取保候审状态，且于2020年7月被判处缓刑，以上事实有相应刑事判决书在卷证实，原告亦未向本院提交砖厂经营许可证及环保等手续，导致被告对原告砖厂是否能继续正常运营和履行合同产生合理怀疑，被告以此为由履行不安抗辩权要求变更验收发货地点和付款方式，符合法律规定和事实情况，原告在被告发出催告通知书要求变更合同履行方式后依然坚持按照原合同履行，并未提供相应担保或足以令被告信服的履约安全保证，双方不能相互让步形成

原、被告签订的《郑州东正机械设备有限公司产品购销合同》，系双方真实意思表示，为合法有效合同。按照合同约定，双方应按时交付设备和支付价款，本案原、被告双方在合同履行过程中，因对验货地点发生争议被告至今没有发货，在被告提出新的发货验收解决方案后，原告仍要求按照原合同履行发货义务，被告坚持新的发货方案，双方对此不能形成一致意见，故双方合同已经无法实际履行，原告要求解除合同的请求，符合现实情况，本院予以支持。被告提出没有按时发货是因为当时与原告总经理赵飞联系不上，后又发现原告砖厂于本案合同签订之前曾因违法使用林地被当地林业部门责令停工，原告负责人赵飞因涉嫌非法占用农用地罪在本案合同履行期间一直处于取保

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终3171号上诉人(原审原告)：弥勒市三道桥红砖厂，统一社会信用代码91532526781663893K，住所云南省红河州弥勒市弥阳镇弥东村公所三道桥村。投资人：赵飞，厂长。委托诉讼代理人：李响，云南湖泉律师事务所律师。上诉人(原审被告)：郑州东正机械设备有限公司，统一社会信用代码914101006905780879，住所河南省郑州市荥……