建设工程施工合同纠纷 （2021）冀10民终1859号

被告湖北恒广建筑工程有限公司认可杨家银作为涉案工程的实际施工人，因此法院对杨家银代表被告与原告河北广通房地产开发有限公司与签订的《翠林湾建设工程施工协议》及一系列补充协议予以确认。对于实际施工量及工程总造价，由于被告对于河北鑫诚工程造价咨询有限公司出具的鉴定意见不予认可，且原告庭审时同意被告重新申请鉴定，双方可以协商另行进行重新鉴定。待新的鉴定结论完成后再行对已支付工程款进行清算。现根据原、被告提交的证据，双方在实际施工过程中多次对工程量进行变更，导致工程未按期完工，现原告也无法提供充足的证据证实其已按协议约定支付了相应工程进度的工程款，不能证实被告延期交付协议项目的行为系被告自身违约原因导致，因此原告的诉讼请求无事实及法律依据，法院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告河北广通房地产开发有限公司的诉讼请求。案件受理费74800元，减半收取37400元由原告负担。 二审期间，双方当事人没有提交新证据，二审查明的事实与一审认定的事实一致，本院予以确认。 本院认为，就涉案工程的实际施工量及工程总造价，被上诉人对河北鑫诚工程造价咨询有限公司出具的鉴定意

被告湖北恒广建筑工程有限公司认可杨家银作为涉案工程的实际施工人，因此法院对杨家银代表被告与原告河北广通房地产开发有限公司与签订的《翠林湾建设工程施工协议》及一系列补充协议予以确认。对于实际施工量及工程总造价，由于被告对于河北鑫诚工程造价咨询有限公司出具的鉴定意见不予认可，且原告庭审时同意被告重新申请鉴定，双方可以协商另行进行重新鉴定。待新的鉴定结论完成后再行对已支付工程款进行清算。现根据原、被告提交的证据，双方在实际施工过程中多次对工程量进行变更，导致工程未按期完工，现原告也无法提供充足的证据证实其已按协议约定支付了相应工程进度的工程款，不能证实被告延期交付协议项目的行为系被告自身违约原因导致

河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀10民终1859号 上诉人（原审原告）：河北广通房地产开发有限公司，住所地：固安县京开公路西侧铁道桥北。 法定代表人：黄鑫磊，公司总经理。 委托代理人：张雷，公司员工。 委托代理人：王彦峰，公司法务。 被上诉人（原审被告）：湖北恒广建筑工程有限公司，住所地：湖北省安陆市解放大道152号。 法定代表人：王以豪,公司总经理。 委托代理人：张晓……