租赁合同纠纷 （2021）黔01民终499号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第八条规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中，原、被告双方签订的《脚手架承包合同》及补充协议系双方当事人真实意思表示，对双方当事人具有约束力。合同及补充协议签订后，原告已按约定向被告提供了约定的建设材料，故被告有按约定向原告支付合同价款的义务。由于被告在案涉脚手架等建设材料拆除后仅向原告支付了部分工程款，故根据《中华人民共和国合同法》第二百二十六条“承租人应当按照约定的期限支付租金。……”的规定，对原告要求被告向其支付剩余租金的诉请，该院予以支持。对于剩余租金的金额问题，由于原告主张剩余租金金额2507526.24元已经双方结算确认，故该款应由被告新城市公司直接支付给原告。对于原告主张的2018年6月30日起至2020年4月27日的工期延误损失4447000元，因双方补充协议中约定的外架拆除时间为2018年6月30日，而双方在本案审理过程中明确案涉脚手架工程的外架的最后拆除时间为2019年12月16日，故被告实际延期时间为17.5个月，故原告主张计算至2020年4月27日与客观事实不符，参
摘要
《中华人民共和国合同法》第八条规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中，原、被告双方签订的《脚手架承包合同》及补充协议系双方当事人真实意思表示，对双方当事人具有约束力。合同及补充协议签订后，原告已按约定向被告提供了约定的建设材料，故被告有按约定向原告支付合同价款的义务。由于被告在案涉脚手架等建设材料拆除后仅向原告支付了部分工程款，故根据《中华人民共和国合同法》第二百二十六条“承租人应当按照约定的期限支付租金。……”的规定，对原告要求被告向其支付剩余租金的诉请，该院予以支持。对于剩余租金的金额问题，由于原告主张剩余租金金额2
正文（节选）
贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黔01民终499号上诉人（原审被告）：贵州新城市建设工程有限公司，住所地贵州省贵阳市云岩区瑞金北路75号。法定代表人：张艳华，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈敏，男，1974年10月2日出生，汉族，住四川省仪陇县，该公司员工。被上诉人（原审原告）：贵阳乌当昌鸿建筑材料租赁站，住所地贵州省贵阳市观山湖区上寨村沙坡组。经营者：罗昌锋，该站负责人。委……