买卖合同纠纷 （2019）湘06民终3476号

合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，四化建公司与天地龙公司的《物资采购合同（一）》已经解除，四化建公司依法有权要求天地龙公司承担违约损失。四化建公司主张的征地占地费用75万元，一审法院仅认定其中的68.5万元（鱼塘损失52万元+香蕉林损失11万元+延期交付鱼塘损失3.5万元+用路损失2万元）由天地龙公司承担。劳务分包工程款1219876元（761980元+457896元），应当由天地龙公司承担。四化建公司主张天地龙公司支付两次采购合同的差价402220元（1411330元-1009109.96元），但其提交的证据不足以证明，一审法院仅支持其中因返工造成施工路线调整增加管道长度造成的材料损失141120元由天地龙公司承担。四化建公司支付王波等管理人员从2月份至6月份的工资费用121190元，该期间属于施工停工期间，四化建公司可合理安排部分管理人员开展本项目以外的其他工作以减少损失，故一审法院认定天地龙公司承担该期间工资费用的60%即72714元。综上，天地龙公司应当赔偿四化建公司返工材料和施工费用损失共计2

合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，四化建公司与天地龙公司的《物资采购合同（一）》已经解除，四化建公司依法有权要求天地龙公司承担违约损失。四化建公司主张的征地占地费用75万元，一审法院仅认定其中的68.5万元（鱼塘损失52万元+香蕉林损失11万元+延期交付鱼塘损失3.5万元+用路损失2万元）由天地龙公司承担。劳务分包工程款1219876元（761980元+457896元），应当由天地龙公司承担。四化建公司主张天地龙公司支付两次采购合同的差价402220元（1411330元-1009109.96元），但其提交的证据

湖南省岳阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）湘06民终3476号上诉人（原审被告）：沧州天地龙管道装备有限公司，住所地河北省盐山县东大街东扩段北侧。法定代表人：刘学习，该公司执行董事。委托诉讼代理人：王恒，男，系被告公司员工。委托诉讼代理人：崔明文，河北苍天律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：中国化学工程第四建设有限公司，住所地湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥路**。法定代表人：刘德辉，该公……