装饰装修合同纠纷 （2016）粤06民终8720号

本案系装饰装修合同纠纷。一品公司系具有室内装饰及设计资质的装修单位，刘桂兰系涉案1802房的产权人，双方就1802房的设计及装修事宜签订的《现代一品装饰合同》系各方真实意思表示,内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，一品公司、刘桂兰均应按照合同约定履行各自的义务。关于一品公司有无延误工期的问题。一品公司主张于2015年7月14日开工，刘桂兰主张一品公司于2015年7月4日开工，由于合同并未明确约定具体的开工日，仅约定工期115天，结合合同签订的日期2015年7月2日、刘桂兰确认施工图的日期2015年7月3日、刘桂兰申请装修许可的日期2015年7月4日、刘桂兰支付第一期工程款的日期2015年7月15日以及合同关于“第一期在合同签订时支付，付款比例35%（含定金）”的约定，一审法院确认一品公司主张的开工日期2015年7月14日符合常理，刘桂兰主张的开工日缺乏证据支持，一审法院不予采纳。依合同约定，一品公司应于2015年11月6日前完成合同内工程的施工，但据前查明的事实可知，2015年8月至2015年11月施工期间，一品公司、刘桂兰多次就工程变更和增加工程达成一致，且一品公司已就

本案系装饰装修合同纠纷。一品公司系具有室内装饰及设计资质的装修单位，刘桂兰系涉案1802房的产权人，双方就1802房的设计及装修事宜签订的《现代一品装饰合同》系各方真实意思表示,内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，一品公司、刘桂兰均应按照合同约定履行各自的义务。关于一品公司有无延误工期的问题。一品公司主张于2015年7月14日开工，刘桂兰主张一品公司于2015年7月4日开工，由于合同并未明确约定具体的开工日，仅约定工期115天，结合合同签订的日期2015年7月2日、刘桂兰确认施工图的日期2015年7月3日、刘桂兰申请装修许可的日期2015年7月4日、刘桂兰支付第一期工程款的日期2

广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)粤06民终8720号上诉人（原审被告反诉原告）刘桂兰，女，1970年9月28日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区，委托诉讼代理人：沈海洲，广东昊法律师事务所律师。委托诉讼代理人：梁晴惠，广东昊法律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告反诉被告）佛山市现代一品装饰设计有限公司，住所广东省佛山市禅城区魁奇二路139号三座二层2P5号，注册号440602……