（2014）承民初字第00097号

原告与被告中扶建设有限责任公司签订的《建设工程施工合同》，是经过正式招、投标程序依法订立的，合法有效。双方应严格按照签订的备案合同、承诺书及补充协议履行各自的义务。被告未在合同约定的期限内完工，原告请求解除建设工程施工合同，应予支持。建设工程施工合同解除后，被告已经完成的工程量，原告应按合同约定支付相应的工程价款。因被告延误工期违约导致合同解除，被告应按合同约定承担因此而给原告造成的损失。被告中扶建设有限责任公司应向原告赔偿延误工期损失、返还多付工程款、给付原告质保金、垫付电费和拆除塔吊费、垫付的支模误差二次结构剔凿费。原告请求被告向其支付饭费因不属同一法律关系，本案不予审理。被告（反诉原告）的反诉请求没有事实和法律依据，不予支持。依据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条（二）项、第十条二款之规定，判决如下：一、解除原告承德市兴业房地产开发有限公司与被告中扶建设有限责任公司签订的《建设工程施工合同》。二、被告中扶建设有限责任公司、被告中扶建设有限责任公司石家庄分公司于本判决生效后10日内向原告承德市兴业房地产开发有限公司移交承德市双峰寺秀水花园小区一

原告与被告中扶建设有限责任公司签订的《建设工程施工合同》，是经过正式招、投标程序依法订立的，合法有效。双方应严格按照签订的备案合同、承诺书及补充协议履行各自的义务。被告未在合同约定的期限内完工，原告请求解除建设工程施工合同，应予支持。建设工程施工合同解除后，被告已经完成的工程量，原告应按合同约定支付相应的工程价款。因被告延误工期违约导致合同解除，被告应按合同约定承担因此而给原告造成的损失。被告中扶建设有限责任公司应向原告赔偿延误工期损失、返还多付工程款、给付原告质保金、垫付电费和拆除塔吊费、垫付的支模误差二次结构剔凿费。原告请求被告向其支付饭费因不属同一法律关系，本案不予审理。被告（反诉原告）

河北省承德市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）承民初字第00097号原告（反诉被告）承德市兴业房地产开发有限公司。组织机构代码：73026062-1。法定代表人赵启旺，公司经理。委托代理人叶秀芹，北京高顿律师事务所律师。被告（反诉原告）中扶建设有限责任公司。组织机构代码：10114379-9。法定代表人庄清良，公司董事长。委托代理人甄豫峰，北京市元坤律师事务所律师。委托代理人王章华，福建联……