建设工程施工合同纠纷 （2014）沈中民二终字第2798号

泰瑞公司与天北公司所签订的建设工程施工合同及补充协议系双方真实意思表示，且不违反我国法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定内容履行各自的义务。在合同履行过程中，双方发生矛盾导致工程于2011年8月停工至今，该合同已无法继续履行，应予解除，故泰瑞公司诉请解除合同，本院应予支持，天北公司诉请继续履行合同，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”。双方建设工程合同解除后，天北公司应当清理、撤离施工现场，并将已完工工程档案交付泰瑞公司，泰瑞公司应当支付天北公司已完成工程量的工程价款，对天北公司已完成的工程造价，经鉴定公司鉴定金额为人民币2576534.63元，扣除泰瑞公司已支付的人民币150万元，泰瑞公司仍需支付天北公司工程款人民币1076534.63元。虽然双方合同约定了质保金，但对诉争工程，天北公司并未施工完毕，自2011年8月至今，泰瑞公司亦未主张天北公司所施工项目有质量问题，故泰瑞公司应当支付包括质保金在内的全部工程款

泰瑞公司与天北公司所签订的建设工程施工合同及补充协议系双方真实意思表示，且不违反我国法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定内容履行各自的义务。在合同履行过程中，双方发生矛盾导致工程于2011年8月停工至今，该合同已无法继续履行，应予解除，故泰瑞公司诉请解除合同，本院应予支持，天北公司诉请继续履行合同，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”。双方建设工程合同解除后，天北公司应当清理、撤离施工现场，并将已完工工程档案交付泰瑞公司

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）沈中民二终字第2798号上诉人（原审被告、反诉原告）：沈阳天北鸿基建设集团有限公司，住所地：沈阳市沈河区东纬路70号。法定代表人：刘庆璋，系该公司经理。委托代理人：柴爱玲，女，1953年8月26日出生，汉族，住址：沈阳市沈河区。委托代理人：于浩俊，男，1968年10月3日出生，汉族.被上诉人（原审原告、反诉被告）：沈阳泰瑞安全系统有限公司，住所……