建设工程施工合同纠纷 （2017）桂08民终183号

欧阳光以并不存在的“中国对外西北建设工程集团有限公司”与佛山公司签订合同，不符合法律的定，欧阳光作为实际签订人，系合同的当事人。对原告请求被告支付损失赔偿金3230万元，原告称其与龙光公司签订的合同约定每逾期一天需赔偿5万元给龙光公司，该工程共逾期646天，导致其需赔偿3230万元给龙光公司，该项损失应由被告承担。因原告与龙光公司签订的合同不能直接约束被告，原告逾期的天数未考虑台风、洪水等因素，计算不准确，且原告与龙光公司关于逾期交工的违约金也过高，原告也未当庭举证证实其已实际向龙光公司支付了3230万元，但被告未按工期交付工程，确实造成了原告的损失，对被告逾期交工的损失赔偿金，该院酌定为按合同总价的1%计为151.559276万元，超出部分不予支持。对原告请求的增加工程施工成本7712988元，该费用系原告根据其与湖南金沙路桥建设有限公司签订的《贵港特大桥剩余工程分包协作合同》计算出剩余工程造价再减去被告未完成的工程价款计算出来的，因该分包协作合同系原告单方与湖南金沙路桥建设有限公司签订，不能证实符合市场造价，被告也不予认可，原告也未提供证据证实其已实际向湖南金沙路桥建设有限公司支付

欧阳光以并不存在的“中国对外西北建设工程集团有限公司”与佛山公司签订合同，不符合法律的定，欧阳光作为实际签订人，系合同的当事人。对原告请求被告支付损失赔偿金3230万元，原告称其与龙光公司签订的合同约定每逾期一天需赔偿5万元给龙光公司，该工程共逾期646天，导致其需赔偿3230万元给龙光公司，该项损失应由被告承担。因原告与龙光公司签订的合同不能直接约束被告，原告逾期的天数未考虑台风、洪水等因素，计算不准确，且原告与龙光公司关于逾期交工的违约金也过高，原告也未当庭举证证实其已实际向龙光公司支付了3230万元，但被告未按工期交付工程，确实造成了原告的损失，对被告逾期交工的损失赔偿金，该院酌定为按合

广西壮族自治区贵港市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）桂08民终183号上诉人（原审原告）：广东省佛山公路工程有限公司，住所地广东省佛山市佛山大道养征大楼6、7楼。法定代表人：庄奕忠，董事长。委托诉讼代理人：肖燕语，该公司员工。委托诉讼代理人：李国盛，广西基君律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：欧阳光，男，1961年1月18日出生，汉族，住湖南省。委托诉讼理人：黄强光，广西同望律师事务所……