建设工程施工合同纠纷 （2019）粤06民终3086号

民事活动应遵循诚实信用原则。双方签订的《国昌广场一层风情街空调改造工程合同》均为双方当事人真实意思表示，内容未违反法律强制性规定，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。嘉宏公司已提供涉案合同、银行汇款凭证及《签证单》证明嘉宏公司已实施工程的造价为386400元（380000元+6400元），国昌公司已支付230000元，尚欠156400元未付，国昌公司没有对工程价款及已付款情况提出异议并举证反驳，原审法院对上述事实予以确认。涉案工程经双方验收，并已交付使用，嘉宏公司根据合同约定主张国昌公司支付未付工程价款156400元，原审法院予以支持。国昌公司辩称应付未付的部分工程款应抵扣国昌公司逾期交工的罚款，国昌公司实际主张债权抵销，但国昌公司是否对嘉宏公司有独立的债权属于独立的请求，国昌公司并未提起反诉，亦没有证据证明嘉宏公司对未在合同约定工期内交工的问题负有责任，原审法院对国昌公司辩称应抵扣工程款的意见不予采纳。关于利息问题，根据涉案合同约定，工程验收合格7天内支付除保修金外其他工程款，国昌公司于保修期满5日内支付保修金19000元予嘉宏公司，保修期自验收之日起计1年。双方于2016年4月

民事活动应遵循诚实信用原则。双方签订的《国昌广场一层风情街空调改造工程合同》均为双方当事人真实意思表示，内容未违反法律强制性规定，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。嘉宏公司已提供涉案合同、银行汇款凭证及《签证单》证明嘉宏公司已实施工程的造价为386400元（380000元+6400元），国昌公司已支付230000元，尚欠156400元未付，国昌公司没有对工程价款及已付款情况提出异议并举证反驳，原审法院对上述事实予以确认。涉案工程经双方验收，并已交付使用，嘉宏公司根据合同约定主张国昌公司支付未付工程价款156400元，原审法院予以支持。国昌公司辩称应付未付的部分工程款应抵扣国昌公司逾期交工

广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤06民终3086号上诉人（原审被告）：佛山市南海国昌投资有限公司，住所地广东省佛山市南海区************二楼，统一社会信用代码914***********。法定代表人：崔某1。委托诉讼代理人：黄龙生，广东重威律师事务所律师。委托诉讼代理人：钟承霖，广东重威律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：佛山市南海嘉宏空调工程有限公司，住所地广……