装饰装修合同纠纷 （2014）佛中法民一终字第915号

本案为装饰装修合同纠纷。二审期间双方当事人的争议焦点有二：一、东鹏公司应否向邝结裳赔偿迟延完工的损失；二、邝结裳有否拖欠东鹏公司的工程款。关于争议焦点一，邝结裳与东鹏公司先后两次签订了《装饰工程施工合同》，对涉案工程的完工时间进行约定。但根据双方当事人提交的证据及庭审的陈述，东鹏公司派驻现场施工的部分人员同时受雇于东鹏公司和邝结裳，涉案工程存在交错施工的情况，该人员若进行邝结裳的工程施工，必然影响到东鹏公司的施工进度。而且涉案工程存在多处改动，实际施工与预算报价单及图纸多处不符，东鹏公司所需的施工时间亦不可能与合同约定的时间一致。因此，涉案工程迟延完工的过错并非只在东鹏公司一方。由于双方未对工程变动进行书面确认，各自对施工情况也未作书面记录，无法查核涉案工程具体的施工进度及工程变动、交错施工对整体工程工期的影响，致使无法厘清工程迟延完工的责任，故可认定双方均存在过错。邝结裳按原合同约定的完工时间向东鹏公司主张迟延完工损失理据不足，本院不予支持。因东鹏公司在承接涉案的装饰装修工程时，未依法取得相应的资质证书，违反了法律的强制性规定，导致涉案的合同无效，存在过错。涉案的合同是由双方当事人自

本案为装饰装修合同纠纷。二审期间双方当事人的争议焦点有二：一、东鹏公司应否向邝结裳赔偿迟延完工的损失；二、邝结裳有否拖欠东鹏公司的工程款。关于争议焦点一，邝结裳与东鹏公司先后两次签订了《装饰工程施工合同》，对涉案工程的完工时间进行约定。但根据双方当事人提交的证据及庭审的陈述，东鹏公司派驻现场施工的部分人员同时受雇于东鹏公司和邝结裳，涉案工程存在交错施工的情况，该人员若进行邝结裳的工程施工，必然影响到东鹏公司的施工进度。而且涉案工程存在多处改动，实际施工与预算报价单及图纸多处不符，东鹏公司所需的施工时间亦不可能与合同约定的时间一致。因此，涉案工程迟延完工的过错并非只在东鹏公司一方。由于双方未对工

广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）佛中法民一终字第915号上诉人（原审原告、反诉被告）邝结裳，女，汉族，1980年2月20日出生，住广东省龙门县。委托代理人纪建斌，广东南天明律师事务所律师。委托代理人莫君仪，广东南天明律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）佛山市南海东鹏装饰设计工程有限公司，住所地广东省佛山市南海区。法定代表人祝修宁，总经理。委托代理人李进，广东昊法律师事……