建设工程施工合同纠纷 （2015）兵十二民一终字第41号

首先，上诉人兵建集团公司下属西源分公司与被上诉人光正公司之间签订的钢结构建设工程施工合同，合同履行过程中双方签订的补充协议以及中基工程量核对协议书是双方当事人在平等、自愿、协商一致的基础上签订的，均是双方当事人真实意思的表示，内容不违反法律，行政法规等强制性规范，属合法、有效的合同，双方当事人均应按照合同的约定全面、实际地履行。通过一审、二审法庭调查，双方当事人均认可诉争的工程完工后，未经过竣工验收，即投入使用，而该《钢结构建设工程施工合同》第十条第三项规定：发包方应组织对整体完工钢结构工程作最终验收，最终验收应在收到承包方整体完工通知十天内进行，逾期不验收的，视为钢结构整体工程验收合格。第四项规定：工程验收合格后，发包方方可使用，如未验收，发包方擅自使用或提前使用，则视为工程验收合格。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”由此看来，根据相关司法解释和双方的约定，发包方（上诉人）对诉争的工程未经验收即投入使用，应承担相应的法律责任。该工程虽然未验收，亦应视为验收

首先，上诉人兵建集团公司下属西源分公司与被上诉人光正公司之间签订的钢结构建设工程施工合同，合同履行过程中双方签订的补充协议以及中基工程量核对协议书是双方当事人在平等、自愿、协商一致的基础上签订的，均是双方当事人真实意思的表示，内容不违反法律，行政法规等强制性规范，属合法、有效的合同，双方当事人均应按照合同的约定全面、实际地履行。通过一审、二审法庭调查，双方当事人均认可诉争的工程完工后，未经过竣工验收，即投入使用，而该《钢结构建设工程施工合同》第十条第三项规定：发包方应组织对整体完工钢结构工程作最终验收，最终验收应在收到承包方整体完工通知十天内进行，逾期不验收的，视为钢结构整体工程验收合格。第四

上 诉 人 新 疆 生 产 建 设 兵 团 建 设 工 程 集 团 有 限 责 任 公 司 与 被 上 诉 人 光 正 集 团 股 份 有 限 公 司 建 设 工 程 施 工 合 同 纠 纷 一 案 二 审 民 事 判 决 书新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院民事判决书（2015）兵十二民一终字第41号上诉人（原审被告、原审反诉原告）新疆生产建设兵团建设工程集团有限责任公司，住所地：新疆维吾尔自……