建设工程施工合同纠纷 （2019）宁01民终3477号

本案争议焦点为：一、被告陈某2及星河建筑公司是否承担继续履行合同、办理竣工验收手续及逾期交房违约金的责任；二、本案应付工程款、已付工程款如何认定。关于争议焦点一，法院认为，被告星河建筑公司通过招投标中标宁夏丰泽来房地产开发有限公司开发的锦瑩湖畔1-21#商住楼工程，原告与被告星河建筑公司于2012年8月20日签订了《建设工程施工合同》、《承诺保证书》，该证据可以证实，被告星河建筑公司通过招投标承包涉案工程后，同意由原告自行确定施工队进行施工，由其收取相应的管理费，被告星河建筑公司的行为表明其允许实际施工人陈某2挂靠其名义承包涉案工程，其与被告陈某2之间应为挂靠关系。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十四条规定，以挂靠形式从事民事活动，当事人请求由挂靠人和被挂靠人依法承担民事责任的，该挂靠人和被挂靠人为共同诉讼人。根据庭审查明，被告陈某2经三方协议约定，于2016年5月25日将未完工程交付案外人深圳市筑梦天下装饰设计工程有限公司继续施工，故星河建筑公司应与被告陈某2共同承担向原告交付涉案工程2016年5月25日之前已完成工程验收资料的义务。关于被告陈某2是

本案争议焦点为：一、被告陈某2及星河建筑公司是否承担继续履行合同、办理竣工验收手续及逾期交房违约金的责任；二、本案应付工程款、已付工程款如何认定。关于争议焦点一，法院认为，被告星河建筑公司通过招投标中标宁夏丰泽来房地产开发有限公司开发的锦瑩湖畔1-21#商住楼工程，原告与被告星河建筑公司于2012年8月20日签订了《建设工程施工合同》、《承诺保证书》，该证据可以证实，被告星河建筑公司通过招投标承包涉案工程后，同意由原告自行确定施工队进行施工，由其收取相应的管理费，被告星河建筑公司的行为表明其允许实际施工人陈某2挂靠其名义承包涉案工程，其与被告陈某2之间应为挂靠关系。依照《最高人民法院关于适用〈

宁夏回族自治区银川市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁01民终3477号 上诉人（原审原告）：宁夏丰泽来房地产开发有限公司贺兰分公司。 负责人：郑某。 委托诉讼代理人：陈某1，宁夏宁竞达律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：宁夏贺兰星河建筑安装工程有限公司。 法定代表人：董某。 委托诉讼代理人：王某，宁夏宁人律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：陈某2，住宁夏回族自治区贺兰县。 ……