建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁06民终1175号

当事人协商一致，可以变更合同。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。顶真公司与始明公司于2006年7月26日签订的建筑施工合同是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律规定，应属有效合同。合同签订后，始明公司未在约定的时间进行施工，始明公司于2006年9月进行施工，始明公司按照原合同约定的相关内容进行施工，对新的竣工期限、付款时间顶真公司与始明公司均未作出新的约定，以实际施工行为变更了该合同。建筑施工合同约定工程价款（固定价）700000元，始明公司在施工过程中，顶真公司分别于2006年9月19日付工程款20万元给始明公司，2006年7月26日付10万元工程款，2006年10月31日付15万元工程款，2006年11月24日付6万元工程款，在顶真公司支付给始明公司工程款的时间可以证明顶真公司对始明公司进行施工的行为给予认可。并且始明公司在施工过程中，顶真公司同时增加了工程量。始明公司材料进场时间和施工时间没有按照合同约定

当事人协商一致，可以变更合同。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。顶真公司与始明公司于2006年7月26日签订的建筑施工合同是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律规定，应属有效合同。合同签订后，始明公司未在约定的时间进行施工，始明公司于2006年9月进行施工，始明公司按照原合同约定的相关内容进行施工，对新的竣工期限、付款时间顶真公司与始明公司均未作出新的约定，以实际施工行为变更了该合同。建筑施工合同约定工程价款（固定价）

山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁06民终1175号上诉人（原审原告）：烟台顶真食品有限公司，住所地栖霞市松山工业园。法定代表人：崔世明，董事长。委托诉讼代理人：鲁世曾，山东君腾律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：烟台始明建筑工程安装有限公司，住所地烟台市芝罘区蓁山路41号。法定代表人：杨永启，董事长。上诉人烟台顶真食品有限公司（以下简称顶真公司）因与被上诉人烟台始明建筑工……