建设工程施工合同纠纷 （2021）辽03民终1243号

本案北京翰海公司将防腐工程承包给河北巨星公司，并签订《施工合同——防腐工程》一份，该合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律相关规定，应为合法有效。当事人均应按合同约定履行各自的义务。现北京翰海公司主张解除与河北巨星公司于2019年6月19日签订的《施工合同--防腐工程》，河北巨星公司亦表示同意，且河北巨星公司退场后该工程由案外人施工完毕，当事人双方无继续履行合同的必要，故对北京翰海公司该项主张，一审法院予以支持。关于北京翰海公司要求河北巨星公司返还已经支付的19,800元工程款，北京翰海公司该项主张系基于河北巨星公司存在违约行为，当事人签订的《施工合同--防腐工程》约定“工期：2019年6月20日前进场，2019年7月1日前完工，合同生效后预付人工费的30%，施工进度赶至总进度的一半，付人工费的30%，施工验收合格后付人工费30%，剩余人工费10%留作质保。”但北京翰海公司于2020年7月5日支付第二笔款项，其提供的证据不足以证明案涉工程未按期施工系因河北巨星公司存在违约行为，且当事人在庭审中认可河北巨星公司施工了工程的50%，故对其该项主张，一审法院不予支持。关于北京翰海公司主

本案北京翰海公司将防腐工程承包给河北巨星公司，并签订《施工合同——防腐工程》一份，该合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律相关规定，应为合法有效。当事人均应按合同约定履行各自的义务。现北京翰海公司主张解除与河北巨星公司于2019年6月19日签订的《施工合同--防腐工程》，河北巨星公司亦表示同意，且河北巨星公司退场后该工程由案外人施工完毕，当事人双方无继续履行合同的必要，故对北京翰海公司该项主张，一审法院予以支持。关于北京翰海公司要求河北巨星公司返还已经支付的19,800元工程款，北京翰海公司该项主张系基于河北巨星公司存在违约行为，当事人签订的《施工合同--防腐工程》约定“工期：2019年

辽宁省鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽03民终1243号上诉人（原审原告）:北京翰海青天环保科技有限公司，住所地北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-4932室。法定代表人：于延生，该公司总经理。委托诉讼代理人：马翠霞，北京默合律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：廊坊全振巨星化工材料有限公司，住所地河北省大城县贾庄村北。法定代表人：王洪伟，该公司总经理。委托诉讼代理……