买卖合同纠纷 （2017）鄂01民终1406号

双方当事人的买卖合同关系合法有效。瑞琦公司提交的证据能够证明其提供了价值22,405,611元的商砼，三江公司已付款16,679,097.4元，还应支付5,726,513.6元。三江公司辩称欠付货款金额有误，但未提交证据证明，法院对其该意见不予采纳。双方签订的补充协议约定三江公司在案涉康湾一品3#楼封顶之日起三个月内付清所有混凝土余款，并约定与原合同有冲突的，以该协议为准。故双方对付款条件已经变更，且付款系合同主义务，开票系合同随附义务，两者不构成对价、牵连关系，当事人不得以此主张同时履行或先履行抗辩，三江公司以未开票为由不支付货款的理由不能成立。案涉工程自2014年9月停工烂尾至今尚未完成建设，封顶时间无法确定，现以案涉工程封顶作为瑞琦公司已供货的货款支付条件，则瑞琦公司依约向三江公司履行了合同义务，其应获得的对价报酬实际长期不得实现，有违公平、诚信原则，损害了债权实现的确定性和及时性，该约定付款条件应视为约定不明。故三江公司以案涉工程未封顶为由不支付货款的理由亦不能成立。瑞琦公司要求三江公司立即支付欠付货款5,726,513.6元的诉讼请求，法院予以支持。双方于2014年6月签订补

双方当事人的买卖合同关系合法有效。瑞琦公司提交的证据能够证明其提供了价值22,405,611元的商砼，三江公司已付款16,679,097.4元，还应支付5,726,513.6元。三江公司辩称欠付货款金额有误，但未提交证据证明，法院对其该意见不予采纳。双方签订的补充协议约定三江公司在案涉康湾一品3#楼封顶之日起三个月内付清所有混凝土余款，并约定与原合同有冲突的，以该协议为准。故双方对付款条件已经变更，且付款系合同主义务，开票系合同随附义务，两者不构成对价、牵连关系，当事人不得以此主张同时履行或先履行抗辩，三江公司以未开票为由不支付货款的理由不能成立。案涉工程自2014年9月停工烂尾至今尚未完成建

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂01民终1406号上诉人（原审被告）：湖北三江航天建筑工程有限公司，住所地湖北省武汉市东西湖区柏泉农场商业街西正街54号。法定代表人：李四平，总经理。委托诉讼代理人：廖运锋，员工。委托诉讼代理人：杨柏成，湖北楚星律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：仙桃市瑞琦建材有限公司，住所地湖北省仙桃市龙办沔阳大道112号四楼。法定代表人：魏朋，总经理。……