（2016）云03民终1818号

原告孙中顺所举证据能够证实与被告管庆惠签订了移民搬迁《建筑施工合同》，合同约定了以包工不包料、施工范围、施工进度，计价方式、付款方式及结算方式等事项，合同明确包工按每平方米350元计价，第一层109平方米，整体工程同年5月31日竣工。在施工过程中，被告管庆惠未按合同约定提供工程图纸的行为属违约，原告孙中顺未按合同约定的施工进度施工的行为属违约，为此，导致双方发生分歧停工，经有关部门多次解决无果。在庭审中原告孙中顺要求解除合同，被告管庆惠表示同意解除合同，合同应予解除。原告实际做到工程第一层屋顶钢筋做完准备浇顶停工，第一层109平方米，除去做毛墙工时费50元，按300元计价，109平方米×300元＝32700元。被告管庆惠所举证据能够证实原告孙中顺在施工过程中，已支付或为原告孙中顺垫付资金：支付工时费15000元、支付打地皮的200元工钱、支付砌砖工时费3510元、支付楼梯踏步板工时费200元、基础打桩费2680元，第一层浇顶工时费1500元、原告打工工时费2800元，合计25890元，以上款项属于被告管庆惠给原告孙中顺的承包工程垫付款项，应从第一层工程款中扣除。被告管庆惠应补偿下欠原告

原告孙中顺所举证据能够证实与被告管庆惠签订了移民搬迁《建筑施工合同》，合同约定了以包工不包料、施工范围、施工进度，计价方式、付款方式及结算方式等事项，合同明确包工按每平方米350元计价，第一层109平方米，整体工程同年5月31日竣工。在施工过程中，被告管庆惠未按合同约定提供工程图纸的行为属违约，原告孙中顺未按合同约定的施工进度施工的行为属违约，为此，导致双方发生分歧停工，经有关部门多次解决无果。在庭审中原告孙中顺要求解除合同，被告管庆惠表示同意解除合同，合同应予解除。原告实际做到工程第一层屋顶钢筋做完准备浇顶停工，第一层109平方米，除去做毛墙工时费50元，按300元计价，109平方米×300

云南省曲靖市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）云03民终1818号上诉人（原审原告）：孙中顺，男，1964年1月21日生，汉族，云南省会泽县人，农民，住会泽县。被上诉人（原审被告）：管庆惠，男，1962年1月23日生，汉族，云南省会泽县人，农民，住会泽县。上诉人孙中顺因不服会泽县人民法院（2016）云0326民初1343号民事判决，向本院提出上诉。请求：1、依法撤销会泽县人民法院（2016……